Submit your bid

Vorbemerkungen Vorbemerkungen Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude

Projektbeschreibung Projektbeschreibung Die Hering Immobilien GmbH plant die Erweiterung ihres Betriebes durch den Neubau eines zweigeschossigen Büro- und Verwaltungsgebäudes. Ort und Lage Das Bauvorhaben befindet sich in der Gemeinde Burbach, Ortsteil Holzhausen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen. Das Grundstück liegt an der Hoorwaldstraße 48, 57299 Burbach-Holzhausen.

Leistungsumfang Leistungsumfang Die Anfrage "Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude" hat u.a. folgende Arbeiten zum Inhalt: - Erdbauarbeiten - Stahlbetonarbeiten Die Auflistung stellt den maßgeblichen Liefer- und Leistungsumfangs des AN dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Schnittstellen. Abhängigkeiten, Vorleistungen Dritter und Bauablauf Teile der ausgeschriebenen Leistungen, insbesondere die Ausführung ab Oberkante Bodenplatte, sind von Vorleistungen und Mitwirkungen Dritter abhängig. Der Auftragnehmer weist darauf hin, dass er auf die rechtzeitige, vollständige und mangelfreie Erbringung dieser Vorleistungen keinen Einfluss hat. Diese sind vom Auftraggeber bzw. den von ihm beauftragten Dritten termingerecht bereitzustellen. Die im Terminplan dargestellte Abfolge der Leistungen stellt eine Planungsgrundlage dar. Eine verbindliche Ausführbarkeit setzt voraus, dass sämtliche Vorleistungen entsprechend diesem Terminplan erbracht werden. Verzögerungen, Behinderungen oder Mehrkosten, die aus nicht, nicht rechtzeitig oder mangelhaft erbrachten Vorleistungen Dritter resultieren, berechtigen den Auftragnehmer zur Anpassung von Ausführungsfristen sowie zur Geltendmachung von Mehrkosten gemäß VOB/B. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, erkennbare Behinderungen unverzüglich anzuzeigen. Eine Verpflichtung zur Vorhaltung von Personal, Geräten oder Stoffen über die vereinbarten Zeiträume hinaus besteht nicht. Die Koordination der Vorleistungen sowie die Sicherstellung eines störungsfreien Bauablaufs obliegt dem Auftraggeber. Zu sämtlichen Bau- und Montageleistungen gehören auch alle "Besonderen Leistungen" gemäß der DIN 18299. Die Positionen des Leistungsverzeichnisses beinhalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anders beschrieben ist, Fertigung, Lieferung, Montage und Dokumentation. Die Lieferungen und Leistungen verstehen sich einschließlich aller zur vollständigen und betriebsfertigen Herstellung erforderlichen Materialien. Der Begriff "Montage" umfasst den betriebsfertigen Einbau des Materials / des Bauteils, einschl. Schutzmaßnahmen gegen Beschädigung und Entwendung bis zur vollständigen Abnahme der Gesamtanlage. Bei sämtlichen Leistungen gelten die einschlägig bekannten, gewerkespezifischen Richtlinien, Normen und Verordnungen in neuester Fassung. Die einschlägigen behördlichen Vorschriften, DIN-/EN-Vorschriften, VDI-Richtlinien sowie sonstige Vorschriften und Auflagen sind bei der Ausführung in ihrer jeweils neuesten Ausführung zu beachtet. Für die Ausführung der Arbeiten gelten vorrangig die Vorschriften der VOB, Teil C in der neuesten Fassung, wenn im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben wird. Hinweis Werkbetrieb Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die hier angefragten Arbeiten u. a. während des Werkbetriebes durchzuführen sind. Materiallieferungen und das Zwischenlagern von Materialien und oder Bauteilen sind frühzeitig mit der AG-seitigen Bauleitung abzustimmen. Örtliche Verhältnisse Der Bieter hat sich selbstverantwortlich über die örtlichen Verhältnisse und evtl. daraus resultierende Erschwernisse und Behinderungen vor Ort zu informieren. Nachforderungen, die mit Nichtkenntnis der örtlichen Gegebenheiten begründet werden, sind ausgeschlossen. Das Wahrnehmen eines Orttermins ist Bestandteil des Angebotes. Entsorgung Containergestellung und Entsorgung ist eigenständig zu erbringen. Die Entsorgung, erfolgt ausnahmslos durch den Auftragnehmer. Die Abfallentsorgung hat nachweislich entsprechend dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu erfolgen. entsorgungsnachweise isnd der Baustellenakte hinzuzufügen.

Rückfragen innerhalb der Angebotsphase Rückfragen innerhalb der Angebotsphase Evtl. Rückfragen bezüglich der Planung und Ausschreibung sowie  Terminvereinbarungen für eine Besichtigung der Baustelle sind zu richten an: HERING Bau GmbH & Co. KG Alexander Pütz Fon:   02736 / 27 -244 Mobil: 0175 / 7217490 Mail:   alexander.puetz@hering-ac.com www.hering-ac.com MADAKO Dahms Koch Fetzer Partnerschaft von Architekten mbB Jessica Pierchala Mobil: 0177 / 3517285 Mail:   j.pierchala@madako.de

Technische Bearbeitung Technische Bearbeitung Der Auftragnehmer hat, außerhalb der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen folgende technischen Bearbeitungen zu leisten: Allgemein - Durchführung aller erforderlichen Vermessungsarbeiten für die Ausführung der Arbeiten   (Meterrisse, etc.) - Baustelleneirichtungsplanung Gebäude - Werkplanung für Fertigteile, Fassadenkonstruktionen, Schächten, Vorkonfektionierte Elemente, etc. - Nachweise / prüffähige statische Nachweise für Filigrandecken / Halbtertigtzeile / Fertigteilelemente - Erweiterung Schal und Bewehrungsplanung Die Leistungen sind Grundleistungen beziehungsweise sind in die Einheitsplreisbildung mit einzurechnen.

Dokumentation / Nachweispflicht Dokumentation / Nachweispflicht Für die zum Einsatz kommenden Materialien sind die geforderten Qualitätsmerkmale durch Prüfzeugnisse oder Gütenachweise der Lieferfirmen nachzuweisen.

Partnerschaftliche Mitarbeit Partnerschaftliche Mitarbeit Der AN der Bauarbeiten "Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude" ist zur Mitarbeit bei der Lösung von Problemen verpflichtet.

Beigefügte Unterlagen Beigefügte Unterlagen Der Anfrage sind folgende Unterlagen beigefügt: Objektplanung Ausführungsplanung: 25.HER.01_AUS_UEB 25.HER.01_AUS_GRU_EG 25.HER.01_AUS_GRU_OG 25.HER.01_AUS_GRU_DAS 25.HER.01_AUS_GRU_FDT 25.HER.01_AUS_SCN 25.HER.01_AUS_ANS 25.HER.01_AUS_DSP_EG 25.HER.01_AUS_DSP_OG 25.HER.01_AUS_BSP_EG 25.HER.01_AUS_BSP_OG 25.HER.01_AUS_WAW_GTW 25.HER.01_AUS_WAW_KUE 25.HER.01_AUS_WAW_WC 25.HER.01_AUS_DET-1 Technischer Ausbau Ausführungsplanung: 1360_5_s_GR_GL Statik Statische Berechnung: 20260213 Statik Sanikonzept Brandschutz Brandschutzkonzept 47728$BSK_20260106_sig_ges GEG-Nachweis Wärmeschutznachweis 260115 GEG_kfw 260115 Bauteilübersicht Sommerlicher Wärmeschutz 260115 SommerlicheWaermeschutz Prüfen der übergeben Unterlagen Es gelten die textlichen Beschreibungen der Positionen innerhalb der Spezifikation inkl. der dazugehörigen Planung als Gesamtpaket! Der Auftragnehmer hat die ihm für die Ausführung seiner Leistungen übergebenen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt in allen Punkten zu überprüfen. Auf bei der Überprüfung festgestellte Unstimmigkeiten hat der Auftragnehmer innerhalb der Angebotsphase sofort schriftlich hinzuweisen.

Mehr- oder Minderleistungen Mehr- oder Minderleistungen Mehr- oder Minderleistungen bedingen keine Änderung der abgegebenen Einheitspreise, auch wenn sie im Ausmaß entgegen dem Absatz 2 des § 2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB über oder unter der 10% Spanne liegen.

Baustelleneinrichtung / Bedarfsflächen Baustelleneinrichtung / Bedarfsflächen Die vom AG zu Verfügung gestellten Flächen werden innerhalb des Ortstermins gemeinsam gesichtet und erläutert. De Ortstermin ist bindend und wertender Bestandteil des Angebotes.

SIGEKO / Arbeitsschutz SIGEKO / Arbeitsschutz Der Sicherheitskoordinator wird bauseits gestellt und hat Weisungsbefugnis! Sämtliche, sicherheitstechnische Unterlagen sind 10 Arbeitstage vor Aufnahme der jeweiligen Arbeiten zur Prüfung vorzulegen.

Sicherheitsordner Sicherheitsordner Ein Sicherheitsordner ist eigenständig zu erstellen, zur Prüfung vorzulegen und nach Freigabe im Baustellenbereich zu hinterlegen. Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilungen sind eigenständig und dem Baufortschritt angepasst einzupflegen.

Sicherheit - Ordnung - Sauberkeit Sicherheit - Ordnung - Sauberkeit Für die Geamtmaßnahme besteht die die standortspezifische Werksordnung. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten bezüglich dieser Ordnung zu unterweisen und deren Beachtung zu überwachen. Bei Verstößen gegen die Verordnungen durch Beschäftigte des Auftragnehmers erfolgt eine einmalige Verwarnung gegenüber dem AN. Bei wiederholtem Verstoß, nach erfolgter Verwarnung, werden die entsprechenden Beschäftigten der Baustelle verwiesen. Grob Fahrlässige Verstöße jeglicher Art werden ggf. mit einem direktem Verweis geahndet. Der Auftragnehmer kann aus dem Verweis seiner Beschäftigten wegen Nichtbeachtung der Baustellenordnung keine Ansprüche (Verzug, Mehrkosten etc.) gegenüber dem Bauherrn ableiten und ist uneingeschränkt zur Vertragserfüllung verpflichtet. Der Auftragnehmer und seine Beschäftigten sind dem Bauherrn und seinen Vertretern unabhängig anderer entsprechender Regelungen, zur Feststellung der Personalien ausweispflichtig. (Ausweis nach Baustellenordnung, Werkausweis, Personalausweis, Führerschein oder glw. amtliches Dokument). Arbeiten, die den Betrieb angrenzender Betriebe stören könnten, sind frühzeitig vor Beginn abzusprechen. Die Abstimmung erfolgt zwischen AN und AG-Bauleitung sowie zwischen Betrieb und AG-Bauleitung. Für Betriebsstörung, die nachweislich auf das Verschulden des AN zurückzuführen sind, haftet der AN. Die Baustellensituation bedingt eine entsprechend enge Koordination des AN mit der AG-Bauleitung. Die einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und Allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln einschließlich der für den Werk-/Dienstleistungsauftrag geltenden Sicherheitsbestimmungen sowie die einschlägigen Umweltschutzgesetze, -Verordnungen, Erlasse und Vorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung und Haftung für die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz seiner Arbeitnehmer und seiner Subunternehmer. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass durch seine Tätigkeiten keine Gefährdungen für die Mitarbeiter der angenzenden Betriebe oder andere Auftragnehmer entstehen. Auf sämtliche Gefährdungen und deren kompensationsmaßnahmen ist in den jeweiligen Arbeitserlaubnisscheinen hinzuweisen. Der Auftragnehmer trägt die volle Verantwortung für die sichere Nutzung aller von ihm benutzten Arbeitsmittel. Bei schwerwiegendem Verdacht eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften können durch AG-Bauleitung Messungen in den Produktionsräumen und Umfeld veranlasst werden. Der dadurch enstandene Aufwand sowie mögliche Kompensationsmaßnahmen geht zu Lasten des AN.

01 Baustelleneinrichtung

01.__.0001 Baustelleneinrichtung / Baustellenorganisation Baustelle einrichten und über die gesamte Bauzeit vorhalten. Das Umräumen und Räumen der Einrichtung beziehungsweise das Wiederherstellen der Umgebung in den Urzustand ist Bestandteil dieser Leistung. Maßgeblich sind auch die Standortspezifischen Richtlinien, die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften und sonst. mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Medienversorgung Die rein für diese Maßnahme notwendigen Medien (Strom und Wasser) werden gestellt. Entfernung unter 100 Meter Die Baustromversorgung besteht aus einem Unterverteiler im Baufeld. Die erforderlichen Leitungen, Kabel und Anschlüsse ab Unterverteilung bis zur Verwendungsstelle sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu beschaffen und bereitzustellen. Der Verbrauch ist durch den Auftragnehmer zu erfassen und nachrichtlich an die Auftraggeberin zu übergeben. Eine Abrechnung des Stroms erfolgt nicht. Die Auftraggeberin stellt einen Bauwasseranschluss im Außenbereich des Baufeldes. Die erforderlichen Leitungen, Schläuche und Anschlüsse ab Hauptverteilung bis zur Verwendungsstelle sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer zu beschaffen und bereitszustellen. An den Übergabepunkten sind durch den Auftragnehmer entsprechende Verteiler und Zähler zu installieren. Der Verbrauch ist durch den Auftragnehmer zu erfassen und nachrichtlich an die Auftraggeberin zu übergeben. Eine Abrechnungs des Wasserverbrauchs erfolgt nicht. Personal- / Besprechungs- / Sanitärcontainer Sämtlich notwendige Container (Personal-, Pausen-, und Sanitäcontainer, etc.) sind hier einzurechnen. Baustelleneinzäunung Sichern und Vorhalten der Baufeldeinfriedung mit Hilfe von standardsierten Mobilzaunelementen ist mit zu berücksichtigen. Das Sichern und Vorhalten von Baugruben und oder Teilflächen von Arbeitsbereichen innerhalb der Baufeldeinzäunung ist mit Umfang der Baustelleneinrichtung Krangestellung Krangestellung für die hier angefragten Leistungen sind in die Baustelleneinrichtung mit einzurechnen. Die Leistungen umfassendas Aufstellen / Errichten sowie Demontage als auch den Anschläger. auch temporäre Aufstellplätze sind in der BE Planung darzustellen. Baubeleuchtung Notwendige Baubeleuchtung unter Berücksichtigung der BG-Regel "Arbeitsplätze mit künstlicher Beleuchtung und Sicherheitsleitsysteme" (BGR 113-1 aufstellen und vorhalten) -neueste Fassung- erstellen und aufrechthalten. Baubesprechung Die aktive Teilnahme an täglichen Baubesprechungen sowie an den täglichen morgentlichen Kurzbesprechungen ist gefordert. ACHTUNG: Die Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Die Baustellenorganisation umfasst sämtliche Leistungen, die zu einem ordentlich geführten Bauablauf am diesem Standort notwendig sind. Overheadkosten für Bauleitung, Polier und Organisation sind mit einzurechnen.

01.__.0002 Einfriedung vorhalten Einfriedung über die eigene Bauzeit hinweg

02 Erdbauarbeiten

02.__.0001 Bodenaushub Baugruben u. Gräben, Maschinenarbeit Boden in unverbaute Baugruben und Gräben aller Art in Maschinenarbeit profilgerecht lösen, seitlich lagern oder auf Fördergerät aller Art laden, Aushubtiefe siehe Plan, Bodenmaterial siehe Bodengutachten.

02.__.0002 Boden zwischenlagern Zwischenlagerung von ca. 70% des abgetragenen Bodens auf einer Fläche innerhalb von 200 m vom Aushubort zur späteren Rückverfüllung

02.__.0003 Seitlich gelagertes Material einbauen Seitlich gelagertes Material in Zwischenräumen lagenweise einbauen und verdichten

02.__.0004 Bodenaushub entsorgen fachgerechte Entsorgung von ca. 30% des abgetragenen Bodens. Annahme BM-0*

02.__.0005 Zulage BM-F0* Zulage zur Vorposition für das Entsorgen der Materialklasse BM-F0*

02.__.0006 Zulage BM-F3 Zulage zur Vorposition für das Entsorgen der Materialklasse BM-F1

02.__.0007 Grubensand/-kies, GWGI Material, Hinterfüllung Grubensand-/Kies GWGI Material mit weniger als 12 % abschlämmbaren Bestandteilen liefern, lagenweise einbauen und verdichten maschinell. Die Originalwiegescheine sind dem AG zu liefern.

02.__.0008 Schotter HKS 0/45mm, Bodenaustausch Schotter 0/45mm liefern, lagenweise einbauen und verdichten maschinell

02.__.0009 Lastplattendruckversuche, dynamisch durchführen Lastplattendruckversuche, dynamisch, durchführen

02.__.0010 Zulage Ausbildung Randdämmschalung Zulage zu den Vorpositionen für das Herstellen einer Randdämmschalung beziehungsweise eines für die Schüttung h=200mm standfesten Rücken / Wall

02.__.0011 Geotextil als Trennlage zwischen Baugrund und Schaumglasschotter

02.__.0012 Schaumglasschotter als lastabtragende Wärmedämung Liefern und fachgerechtes lagenweises Einbauen von Schaumglasschotter als lasttragende Wärmedämmung unter Bodenplatten bzw. Gründungsbauteilen. Oberfläche planeben abgezogen, toleranzgerecht für nachfolgende Arbeiten Material: Schaumglasschotter, z. B. GLAPOR oder gleichwertig, geeignet als kapillarbrechende, lastabtragende und wärmedämmende Schicht.

02.__.0013 Zulage für bauseitige Störkanten Zulage für das Sichern (Einarbeiten) von im Vorfeld bauseits erstellten Grundleitungsanschlüsse innerhalb der Bodenplatte. Einbauteile werden für die im weiteren beschriebenen Stahlbetonarbeiten übergeben.

02.__.0014 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Auffüllung Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2-lagig, auf Auffüllung, Ausführung gemäß Zeichnung.

02.__.0015 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 10cm Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 10 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

03 Stahlbetonbauarbeiten

03.__.0001 Perimeterdämmung Streifenfundament Unterseite W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm PB dh Perimeterdämmung unter dem Streifenfundament, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 140 mm, als Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0002 Perimeterdämmung Streifenfundament Seiten W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm PW dh Perimeterdämmung auf den Seiten des Streifenfundamentes, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 140 mm, als Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0003 Perimeterdämmung Streifenfundament Seiten W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) einlagig D 140mm PW dh Perimeterdämmung auf den Seiten des Streifenfundamentes, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, Dicke 140 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, einlegen in die Schalung, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0004 Schalung Streifenfundament einhäuptig H 0,5-1m Schalung Streifenfundament, einhäuptig, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0005 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 B bis 30cm T 50-75cm Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Querschnittsbreite bis 30 cm, Querschnittstiefe über 50 bis 75 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0006 Schalung Streifenfundament einhäuptig H 0,5-1m Schalung Streifenfundament, einhäuptig, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0007 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 B bis 30cm T 75-100cm Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Querschnittsbreite bis 30 cm, Querschnittstiefe über 75 bis 100 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0008 Schalung Streifenfundament einhäuptig H 1-1,5m Schalung Streifenfundament, einhäuptig mit Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, 50% Schalungsanker inkl. Bauteilhöhe über 1 bis 1,5 m, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0009 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 B bis 30cm T 125-150cm Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Querschnittsbreite bis 30 cm, Querschnittstiefe über 125 bis 150 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0010 Trennlage PE-Folie D 0,2mm 2lagig Auffüllung Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,2 mm, 2-lagig, auf Auffüllung, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0011 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Streifenfundamente Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Streifenfundamente aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0012 Schalung Bodenpl. einhäuptig H 25-50cm Schalung Bodenplatte, als Randschalung, einhäuptig, Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung im Erdgeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0013 Zulage für bauseitige Störkanten Zulage für das Einarbeiten von im Vorfeld bauseits erstellten Grundleitungsanschlüsse innerhalb der Bodenplatte. Einbauteile werden für die im weiteren beschriebenen Stahlbetonarbeiten übergeben.

03.__.0014 Betonstabstahl B500B Durchm. 10-16mm Bodenplatte Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0015 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 D 25-50cm Ortbeton Bodenplatte, Untergrund Dämmschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke über 25 bis 50 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0016 abreiben Frischbetonoberfläche Abreiben der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite waagerechter Bauteile.

03.__.0017 Ortbeton Brüstung Stahlbeton C25/30 D 18cm, (hier: Sockel Lager) Ortbeton Brüstung, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 18 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0018 Schalung Einzelfundament H 0,5-1m Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m.

03.__.0019 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 0,5-1m3, (hier: Fundament Steigleiter) Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,5 bis 1 m3, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0020 Schalung Einzelfundament H bis 0,5m Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe bis 0,5 m.

03.__.0021 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 bis 0,25m3 Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen bis 0,25 m3, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Decke über EG - Büro- und Verwaltungsgebäude

03.__.0022 Schalung Deckenschale Randschalung H 15-25cm Schalung Deckenschale, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Ausführung im 1. Obergeschoss.

03.__.0023 El.-Deckenpl. Fertigteil D 5cm C25/30 H 0 m bis 3 m Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 18 cm, Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Spannbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, ohne Scheibenwirkung, mit Dreikantleiste gefast, Maße 3/3/4 mm, mit 2-seitiger seitlicher Anschlussbewehrung, Auflagerung mit Anschlussbewehrung einschl. Montageabstützung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, die Vorhaltung des Traggerüsts Bemessungsklasse B für Arbeiten anderer AN wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0024 Betonstabstahl B500A / B500B Durchm. 6-10mm El.-Deckenpl. Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Elementdeckenplatte als Betonfertigteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0025 Ortbeton Aufbeton Stahlbeton C25/30 D 13cm Ortbeton, Aufbeton, für Deckenplatte, als Stahlbeton als Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 13 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0026 abreiben Frischbetonoberfläche Abreiben der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite waagerechter Bauteile.

Decke über EG - Eingangsbegäude

03.__.0027 Schalung Deckenschale Randschalung H 25-50cm Schalungspl. Schalung Deckenschale, als Randschalung, Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, aus Schalungsplatten, Deckendicke über 18 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0028 El.-Deckenpl. Fertigteil D 5cm C25/30 H 0 m bis 3 m Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 26 cm, Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0029 Betonstabstahl B500A / B500B Durchm. 6-10mm El.-Deckenpl. Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Elementdeckenplatte als Betonfertigteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0030 Ortbeton Aufbeton Stahlbeton C25/30 D 21cm Ortbeton, Aufbeton, für Deckenplatte, als Stahlbeton als Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 21 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Decke über EG - Lager- und Konferenzgebäude

03.__.0031 Schalung Deckenpl. Randschalung H 25-50cm Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 25 bis 50 cm, Deckendicke über 30 bis 35 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0032 El.-Deckenpl. Fertigteil D 6cm C25/30 H 0 m bis 3 m Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 26 cm, Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 6 cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0033 Zulage Cobiax Holkörper Zulage für die Herstellung von Stahlbetondecken als Hohlkörperdecke unter Verwendung von Cobiax-Hohlkörperelementen (oder gleichwertig). Verweis Statische Berechnung / Nachweise

03.__.0034 Betonstabstahl B500 und B500B Durchm. 10-16mm El.-Deckenpl. Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 10 bis 16 mm, alle Längen, für Elementdeckenplatte als Betonfertigteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0035 Ortbeton Stahlbeton C25/30 D 26cm Ortbeton, für Deckenplatte, als Stahlbeton als Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 26 cm, Ausführung im 1. Obergeschoss, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0036 Glätten Frischbetonoberfläche Glätten der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite waagerechter Bauteile.

Decke über OG - Büro- und Verwaltungsgebäude

03.__.0037 Schalung Deckenschale Randschalung H 15-25cm Schalung Deckenschale, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Deckendicke über 18 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0038 El.-Deckenpl. Fertigteil D 5cm C25/30 H 0 m bis 3 m Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 18 cm, Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0039 Betonstabstahl B500A / B500B Durchm. 6-10mm El.-Deckenpl. Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Elementdeckenplatte als Betonfertigteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0040 Ortbeton Aufbeton Stahlbeton C25/30 D 13cm Ortbeton, Aufbeton, für Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, als Stahlbeton als Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 13 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Decke über OG - Eingangsbegäude

03.__.0041 El.-Deckenpl. Fertigteil D 5cm C25/30 H 0 m bis 3 m Elementdeckenplatte für Aufbeton, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 13747, Gesamtdicke einschl. Ortbetonergänzung (Aufbeton) 26 cm, Gesamtdicke ohne Ortbetonergänzung (Aufbeton) 5 cm, Ortbetonergänzung (Aufbeton) wird gesondert vergütet, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, ohne Scheibenwirkung, mit 2-seitiger seitlicher Anschlussbewehrung, Auflager mit Anschlussbewehrung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene waagerecht, einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A, das Traggerüst Bemessungsklasse B wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0042 Schalung Deckenschale Randschalung H 15-25cm Schalung Deckenschale, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Deckendicke über 18 bis 25 cm, Ausführung gemäß Zeichnung.

03.__.0043 Betonstabstahl B500A / B500B Durchm. 6-10mm El.-Deckenpl. Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser über 6 bis 10 mm, alle Längen, für Elementdeckenplatte als Betonfertigteil, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0044 Ortbeton Aufbeton Stahlbeton C25/30 D 21cm Ortbeton, Aufbeton, für Deckenplatte als oberer Bauwerksabschluss, als Stahlbeton als Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Dicke 21 cm, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

Decke über OG - Lager- und Konferenzgebäude

03.__.0045 Decken-Hohlplatte Fertigteil Spannbetonplatte H 32cm B 1200mm C25/30 Decken-Hohlplatte als Fertigteil DIN EN 1168, Spannbetonplatte, Höhe 32 cm, Systembreite 1200 mm, nicht geschalte Betonflächen geglättet, als Spannbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, ohne Scheibenwirkung, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung.

03.__.0046 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 120cm Steigungen 8 St H 17,78 cm T 28 cm Unterschneidung 1,5cm C30/37 SB1-FT Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke Treppenlaufplatte 20 cm, Breite Treppenlauf 120 cm, Steigungen '8' St, Höhe Steigung 17,78 cm, Tiefe Treppenauftritt '28' cm, mit Unterschneidung, 1,5 cm, Unterseite nicht geschalt, abgerieben, mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflächig, unteres Auflager vollflächig, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, als Sichtbeton mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1-FT gemäß "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

03.__.0047 Treppenpodestplatte Fertigteil L 1,6 m D 200mm B 120cm C30/37 Treppenpodestplatte als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Länge '1,6' m x,1,2m Dicke 200 mm, Breite 120 cm, Unterseite nicht geschalt, abgerieben, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, mit Konsolen, werden gesondert vergütet, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

03.__.0048 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 120cm Steigungen 6 St H 17,78 cm T 26 cm Unterschneidung 1,5cm C30/37 SB1-FT Treppenlauf, gerade als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke Treppenlaufplatte 20 cm, Breite Treppenlauf 120 cm, Steigungen '6' St, Höhe Steigung '17,87' cm, Tiefe Treppenauftritt '26' cm, mit Unterschneidung, 1,5 cm, mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflächig, unteres Auflager vollflächig, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, als Sichtbeton mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1-FT gemäß "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

03.__.0049 Treppenpodestplatte Fertigteil L 1,6 m x 2,0m D 200mm C30/37 Treppenpodestplatte als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Länge '1,6' m, x 2,0m Dicke 200 mm, Unterseite nicht geschalt, abgerieben, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, mit Konsolen, werden gesondert vergütet, Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

03.__.0050 Treppenlauf gerade Fertigteil Platten-D 20cm Lauf-B 120cm Steigungen 4 St H 17,78 cm T 28 cm Unterschneidung 1,5cm C30/37 SB1-FT Treppenlauf, gerade, als Fertigteil DIN EN 13369 und DIN EN 14843, Dicke Treppenlaufplatte 20 cm, Breite Treppenlauf 120 cm, Steigungen '4' St, Höhe Steigung 17,78 cm, Tiefe Treppenauftritt '28' cm, mit Unterschneidung, 1,5 cm, Unterseite nicht geschalt, abgerieben, mit Auflager oben und unten, oberes Auflager vollflächig, unteres Auflager vollflächig, Normalbeton C 30/37 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, als Sichtbeton mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1-FT gemäß "Merkblatt Sichtbetonfertigteile", Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden gesondert vergütet.

04 Entwässerungsanlagen und Erdleitungen

Allgemeine Technische Beschreibung Entwässerungsanlagen und Erdleitunge Grundsätzlich werden innerhalb des Gebäudes Regen- und Schmutzwasser getrennt geführt. Für den Neuau sind Grundleitungen als KG-Rohr (KG 2000) vorgesehen. Grundleitungsanschlüsse, die in die Bodenplatte einbetoniert werden, sind mit einer Dichtung versehen. Die Schnittstelle zur außenliegenden Entwässerung bildet die Außenkante des Fundaments. Innerhalb dieser Ausschreibung sind Grundleitungen innerhalb des Gebäudes berücksichtigt. Für die Einführung der Wärmepumpe in das Gebäude, ist eine Quattro Leitung vorgesehen. In der Quattro-Leitung befindet sich der Heizungsvor- und Rücklauf. Für die Spannungsversorgung und Steuerleitung sind ebenfalls Leerrohre inbegriffen. Die Trinkwasserversorgung des Gebäudes erfolgt über eine Einsparten-Einführung mit Dichtung. Das Schutzrohr zur Einführung hat eine Länge von 12 Meter. Für die Einführung der Gebäudeversorgung sind Schutzrohre in Sonderausführung mit Dichtung vorgesehen.

Technische Vorbemerkungen Zusätzliche Technische Vorschriften für Gas-, Wasser- und Abwasser- Installationsarbeiten nach DIN 18381 Die Ausführung der Leistungen hat nach dem jeweils neuesten Stand der allgemeinen Regeln der Technik zu erfolgen. 1.)  Auf Wunsch sind die angebotenen Modelle, insbeson-       dere bei Alternativvorschlägen zu bemustern. 2.)  Alle Wand- und Deckendurchführungen sind gemäß       Musterleitungsanlagenrichtlinie MLAR/LAR       auszuführen.       Rohrabstände sind mit der Bauleitung abzustimmen. 3.)  Bei frei verlegten Rohrleitungen - auch bei       Verlegung in Installationsschächten - sind alle       Rohrbefestigungen mit körperschalldämmenden       Packungen zu versehen. Mehrere gleichlaufende       Leitungen sind mit einer Sammelschine zu       befestigen. Bei unter Putz verlegten       Rohrleitungen sind die Rohre mit geeigneten       körperschalldämmenden Stoffen zu isolieren. 4.)  Bei allen Flanschverbindungen dürfen nur ober-       flächengeschützte, nichtrostende Schrauben (z.B.       verzinkt) und Muttern verwendet werden. 5.)  Durch eine Prüfung der vom Auftragnehmer erar-       beiteten Unterlagen durch den Auftraggeber bzw.       dessen Beauftragten, wird die Gewährleitung des       Auftragnehmers in keiner Weise eingeschränkt. 6.)  Alle Leistungen des Auftragnehmers im Zusammenhang       mit Anzeige- und Genehmigungsverfahren, einschl.       der damit verbundenen Abnahmen und Gebühren, auch       wenn diese erst nach der Abnahme der Gewerke       stattfinden sind Nebenleistungen. 7.)  Nach VOB Teil B, findet eine förmliche Abnahme       statt.       Vor der Abnahme sind dem Auftraggeber, 3-fach in       Ordnern abgeheftet, die mitzuliefernden       Unterlagen laut DIN 18381 (VOB Teil C) zur       Prüfung vorzulegen. 8.)  Druckprüfungen sind erforderlichenfalls auch       abschnittsweise durchzuführen, ohne das hiefür       eine besondere Vergütung gezahlt wird.       Vor Druckprüfungen ist die Bauleitung zu infor-       mieren. Über die Durchführung der Druckprüfung       ist der Bauleitung ein Protokoll zu übergeben. 9.)  Bei der Erstellung der Anlage sind die Auflagen       der DIN 4109 zu erfüllen. 10.) Hat der Auftragnehmer Schlitzpläne erhalten und        diese nicht rechtzeitig überprüft um örtlich die        Angeben für zusätzlich notwendige Arbeiten zu        machen, ist die Anlage seiner zusätzlichen        Schlitze und Durchbrüche für seinen Bereich eine        Nebenleistung. 11.) Das Aufmaß ist gemeinsam mit dem Auftraggeber oder        dessen Beauftragten durchzuführen. Die Termine        hierzu sind rechtzeitig zu vereinbaren.        Teilaufmaße sind zu Numerieren und in einer Mas-        senberechnung zusammenzufassen. Die einzelnen        Teilaufmaße sind in einem Montageplan festzu-        halten. 12.) Paßstücke werden nur besonders vergütet, wenn im        Leistungsverzeichnis hierfür entsprechende Posi-        tionen enthalten sind. 13.) Unfallverhütungsvorschriften "Schweißen, Schneiden        und verwandte Verfahren" (GUV 3.8) sind        einzuhalten 14.) Schalt- und Stromlaufpläne sowie Kabellisten der         bauseits zu verlegenden ELT Leitungen sind auf        Anforderung durch die Bauleitung unverzüglich        vorzulegen.

Übereinstimmungsnachweis Vor Beginn der Arbeiten sind dem Bauherrn die entsprechenden Nachweise über die Dämmeigenschaften der Materialien vorzulegen. Des Weiteren ist dem Bauherrn vor Beginn der Montage ein Übereinstimmungsnachweis mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (ABZ) und Prüfzeugnissen (ABP) vorzulegen.

Maßangaben in der Leistungsbeschreibung Vor Ausführung seiner Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Maße der Rohbauarbeiten mit den Maßen der Ausführungszeichnung zu vergleichen. Etwaige Mängel und fachliche Fehler der Vorarbeiten, die die Güte der anschließenden Arbeiten beeinträchtigen können, sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Vor Bestellung des einzubauenden Materials sind der Bauleitung Prüfzeugnisse vorzulegen. Fabrikatsänderungen nach der Auftragserteilung sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung zulässig. An den vom Auftraggeber angesetzten Besprechungen (Bau- und Technikbesprechungen) hat der für den Bauablauf und Leistungserfüllung zuständige Sachbearbeiter bzw. Fachbauleiter des Auftragnehmers (mind. 1 mal wöchentlich) teilzunehmen. Ort und Uhrzeit werden jeweils rechtzeitig mitgeteilt. Eine schriftliche Einladung erfolgt in der Regel nicht. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Der Fachbauleiter hat die Baustelle vom Beginn bis zum Ende zu betreuen, Personalwechsel in der Fachbauleitung sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung zulässig. Termine und Absprachen mit anderen Gewerken sind eigenverantwortlich und rechtzeitig durch den Auftragnehmer durchzuführen. Über die Gesprächsergebnisse ist die Bauleitung zu informieren. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle arbeitstäglich von Schutt, Gerümpel, Verpackungsmaterial und sonstigen Verunreinigungen, die aus seiner Arbeitsentwicklung herrühren, freizuhalten. Änderungen gegenüber den in Auftrag vorgegebenen Arbeiten dürfen nur nach schriftlicher Vereinbarung durchgeführt werden. Die Montage der Anlagen ist ausschließlich nach den Montage- und Detailplänen (Montage- und Werksplanung) durchzuführen, die der Auftragnehmer in Eigenverantwortung, Koordinierung und Abstimmung mit allen anderen Fachgewerken auf Basis der Ausführungsplanung des Fachplanungsbüros unter Beachtung des entstehenden Gebäudekomplexes herzustellen hat. Die Montage- und Detailpläne sind im noch abzustimmenden Planumlaufverfahren vor Montagebeginn der Fachbauleitung zur Prüfung und Genehmigung (ohne zusätzliche Aufforderung) vorzulegen. Durch den Freigabevermerk sind weder die Eigenverantwortung noch die Gewährleistung des Auftragnehmers eingeschränkt. Werden Anlagenteile ohne Vorlage der Montageplanung oder ohne vorherige Freigabe montiert, oder bestellt der Auftragnehmer anhand des Leistungsverzeichnisses, so geschieht dies auf seine eigene Gefahr. Etwaiges überschüssiges Material oder Fehlleistungen werden auf keinem Fall durch den Auftraggeber oder die Bauleitung übernommen und keinerlei Kosten hierfür vergütet. Die zu erstellenden Aufmaßblätter der entsprechenden Installationsabschnitte müssen kontinuierlich durchgeführt werden und sind der Bauleitung unaufgefordert bei den jeweiligen Baustellenterminen vorzulegen. Sämtliche Aufmaß- und Abrechnungsunterlagen sind für die einzelnen Bereiche und Gebäudeabschnitte raumweise getrennt aufzustellen. Die Aufmaßblätter sind übersichtlich aufzustellen wobei die Reihenfolge und die Nummerierung der Posten aus dem Hauptauftrag zu übernehmen ist. Alle in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgestellten Positionen gelten als betriebsfertig montierte und funktionsfähige Einheit inkl. aller notwendigen Nebenleistungen, Hilfsstoffe sowie Klein- und Befestigungsmaterialien. Die gesamten Anlagen werden nach Fertigstellung aller Anlagenteile gemeinsam mit der Bauherrenschaft, der Fachbauleitung und dem Unternehmer abgenommen. Die Abnahme erfolgt erst nach erfolgter Sachverständigen- prüfung und Vorlage der aufgeführten Revisions- zeichnungen. Ferner sind zur Abnahme alle evtl. erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Betriebserlaubnisse beizubringen.

04.01 Montageplanung

04.02 Rohrleitungen und Zubehör

04.03 Revisionsunterlagen

05 Stundenlohnarbeiten

Hinweis Angehängte und selbstständige Stundenlohnarbeiten bzw. Erweiterungen der Anlage müssen vom Bauherrn angeordnet werden. Hierfür sind Nachtragsangebote einzureichen. Stundenlohnzettel und Materialnachweise müssen täglich von der Bauleitung anerkannt werden. Versäumt es der Auftragnehmer, die Stundennachweise rechtzeitig anerkennen zu lassen, so werden die aufgeführten Stunden und Materialien bei der Abrechnung nicht berücksichtigt. Der angegebene Verrechnungssatz enthält: - Lohn- und Gehaltskosten - Lohn- und Gehaltsnebenkosten - Sozialkassenbeiträge - Gemeinkostenanteile - Gewinn - Fahrkostenbeiträge - Auslösungen

05.__.0001 Facharbeiterstunden Stunden eines Facharbeiters auf Veranlassung der Bauleitung und zum besonderen Nachweis, einschl. Unternehmerzuschlag. Stundenlohnzettel und Materialnachweise müssen taglich von der Bauleitung anerkannt werden. Versäumt es der Auftragnehmer, die Stundennachweise rechtzeitig anzuerkennen zu lassen, so werden die aufgeführten Stunden und Materialien bei der Abrechnung nicht berücksichtigt.