Submit your bid

PROJEKTBESCHREIBUNG Projektbeschreibung Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben - Köln-Porz (Wahnheide), Heidestraße 140 - 14 Wohneinheiten Mehrfamilienwohnhaus und 4 Wohneinheiten Stadthäuser - 15 Tiefgaragenstellplätze - Energiestandard BEG 40, klimafreundlicher Neubau mit QNG Plus - Mehrfamilienhaus 3 Vollgeschosse + DG, Stadthäuser 2 Vollgeschosse + DG, die Gebäude   sind unterkellert und haben eine Tiefgarage - Satteldach - Gesamtwohnfläche: 1.451,28 m² (MFH 953,58 m² + Stadthäuser 497,70 m²) - Kubatur: 8.082,75 m³ (davon 1.762,05 m³ Tiefgarage + Rampe und 1.090,67 m³ Keller) Planungsstand - Baugenehmigung wird in Kürze erwartet - Ausführungsplanung ist abgeschlossen Baubeginn Beginn Rohbau: ca. September 2026 Beginn HLS: ca. Juni 2027

BIETERABFRAGE, ZEITEN, PERSONAL, UMLAGEN Bauablauf Das Bauvorhaben setzt sich wie folgt zusammen: 4 Stadthäuser 1 Mehrfamilienhaus (MFH) Bauablauf wie folgt: Zunächst werden die Stadthäuser (Haus 1 bis Haus 4) nacheinander ausgeführt. Im Anschluss erfolgen die Arbeiten im Mehrfamilienhaus. Stadthäuser ______ Arbeitstage Rohinstallation Tiefgarage bzw. KG (erfolgt parallel zur Rohinstallation der Etagen) ______ Arbeitstage Schächte und Steigestränge bis Dachfläche ______ Arbeitstage Rohinstallation je Etage ______ Arbeitstage Montage Wärmeerzeugung ______ Arbeitstage  Fußbodenheizung inkl. PE-Folie und Dämmung je Etage bis der Estrichleger beginnen kann ______ Arbeitstage   Fertiginstallation Tiefgarage bzw. KG (erfolgt parallel zur Fertiginstallation der Etagen) ______ Arbeitstage   Fertiginstallation je Etage MFH ______ Arbeitstage Rohinstallation Tiefgarage bzw. KG (erfolgt parallel zur Rohinstallation der Etagen) ______ Arbeitstage Schächte und Steigestränge bis Dachfläche ______ Arbeitstage Rohinstallation je Etage mit 3 WE ______ Arbeitstage Rohinstallation je Etage mit 4 WE ______ Arbeitstage Montage Wärmeerzeugung ______ Arbeitstage  Fußbodenheizung inkl. PE-Folie und Dämmung je Etage mit 3 WE bis der Estrichleger beginnen kann ______ Arbeitstage  Fußbodenheizung inkl. PE-Folie und Dämmung je Etage mit 4 WE bis der Estrichleger beginnen kann ______ Arbeitstage   Fertiginstallation Tiefgarage bzw. KG (erfolgt parallel zur Fertiginstallation der Etagen) ______ Arbeitstage   Fertiginstallation je Etage mit 3 WE ______ Arbeitstage   Fertiginstallation je Etage mit 4 WE Anzahl der durchschnittlich eingesetzten Mitarbeiter _____ Mitarbeiter Anzahl der maximal einsetzbaren Mitarbeiter _____ Mitarbeiter Alle angefragten Angaben sind zwingend vom Bieter per Mail mitzuteilen: ausschreibung@terra-colonia.de Die Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen ist verpflichtend. __________________________________________________________________ Umlagen - Sicherheitseinbehalt: 10,00 % - Gewährleistungseinbehalt 5,00 % - Bauleistungsversicherung 0,70 % - Baustrom 0,15 % - Bauwasser durch AN Anlagen zum Leistungsverzeichnis siehe anliegende Anlagenliste Der Bieter bestätigt vor der Angebotsausarbeitung die zusätzlichen Vertragsbedingungen vollständig erhalten zu haben und soweit zu Kalkulationszwecken erforderlich gewissenhaft eingesehen und mit der textlichen Beschreibung im Leistungsverzeichnis auf Übereinstimmung geprüft zu haben. _____________________________ Unterschrift Bieter Der Bieter bestätigt vor der Angebotsausarbeitung die zusätzlichen Vertragsbedingungen vollständig erhalten zu haben und soweit zu Kalkulationszwecken erforderlich gewissenhaft eingesehen und mit der textlichen Beschreibung im Leistungsverzeichnis auf Übereinstimmung geprüft zu haben. _____________________________ Unterschrift Bieter

VERGABE- UND PROJEKTHINWEIS Parallel zu dieser Ausschreibung laufen die Ausschreibungen des unten genannten Projektes. Es wird eine Doppelvergabe der Projekte angestrebt. Es ist aber kein Muss! Neubau von 6 Doppelhaushälften mit Gemeinschaftsgrundstück, ausgebautem Keller und Fertiggarage in Bonn Lessenich Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben - Bonn Lessenich, Johann-Bieser-Straße - 6 Doppelhaushälften - 6 Fertiggaragen mit Zufahrt von mindestens 5m als zusätzliche Parkmöglichkeit - Energiestandard BEG 40, klimafreundlicher Neubau mit QNG-Plus - Gesamtwohnfläche: 1.089 m² - Kubatur: 4.497 m³ (davon 1.267 m³ Keller)

VORBEMERKUNGEN Vorbemerkungen der Terra Colonia GmbH 1. Vertragsbestandteile 1.1 Dem Angebot sowie der Übernahme und Ausführung der Arbeiten liegen in nachstehender       Reihenfolge zugrunde: - das Auftragsschreiben bzw. der Bauvertrag - das Angebot des Auftragnehmers - das Leistungsverzeichnis einschließlich den allgemeinen und technischen Vorbemerkungen - die allgemeinen technischen Vorbemerkungen für Bauleistungen VOB/C - die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B - die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL) - die Bestimmungen des BGB, insbesondere die über das Werkvertragsrecht - sonstige einschlägige DIN-Güte-Maßbestimmungen für die am Bauwerk verarbeitenden Stoffe   und Bauteile - die einschlägigen technischen Vorschriften, baupolizeilichen Bestimmungen und ministeriellen   Richtlinien, für die jeweiligen Gewerke - die jeweils gültige Baupreisverordnung - die zeichnerischen Unterlagen einschließlich der Angaben und Hinweise, Baubeschreibung,   Massenberechnung etc. 1.2 Es gelten die Vorschriften und Bestimmungen, Anordnungen und Richtlinien aller in Betracht       kommenden Behörden, der Berufsgenossenschaften, des TÜV, der örtlichen       Versorgungsbetriebe, des Gewerbeaufsichtsamtes usw., die anerkannten Regeln der       Technik, die DIN-Normen und andere technischen Vorschriften und Richtlinien sowie die       Bestimmungen, Empfehlungen und Vorschriften der Hersteller und Lieferanten. 1.3 Lieferungs-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn sie       vom Auftraggeber schriftlich anerkannt sind. 2. Preisermittlung und Anmerkungen zum Leistungsverzeichnis 2.1 Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit,       d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig       ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht       besonders erwähnt sind. Alle angegebenen Einheitspreise sind Festpreise und beinhalten       die fix- und fertige Leistung, einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten. 2.2 Alle im Leistungsbeschrieb aufgeführten Massen sind überschläglich ermittelt. Mehr- und       Minderleistungen berechtigen nicht zur Änderung der Einheitspreise. Es bleibt dem       Auftraggeber vorbehalten, Positionen aus dem Auftrag zu nehmen, ohne dass dem       Auftragnehmer ein Anspruch auf entgangenen Gewinn, Ersatzarbeiten oder dergleichen       zusteht. §2 Nr.3 VOB/B findet keine Anwendung. 2.3 Auch die Alternativ- und Eventualpositionen sind genau zu kalkulieren und anzubieten.       Alternativ- und Eventualpositionen kommen nur nach schriftlicher Beauftragung des AG zur       Ausführung. 2.4 Werden gleichwertige Materialien bzw. Ausführungen angeboten, dann ist bei       Angebotsabgabe der Nachweis der Gleichwertigkeit hinsichtlich Qualität und Eigenschaften       mittels Zertifikaten und Zulassungen, ggf. Muster zu erbringen. Alternativvorschläge müssen       die durch die Änderung teilweise notwendige technische Bearbeitung inkl. Prüfgebühr       enthalten. Sie dürfen keine verzögerte Wirkung haben, z.B. Lieferzeit. Über die       Gleichwertigkeit entscheidet der AG. Es dürfen durch Alternativen keine zusätzlichen Kosten       in anderen Gewerken oder auch im eigenen Gewerk entstehen. 2.5 Sofern Positionen als „Zulage bzw. Mehrpreis“ ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis       bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im       Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine       Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (meist mit gleicher Einheit)       dar. 2.6 Zum Zwecke einer sorgfältigen Preisermittlung und Terminplanung hat sich der Bieter vor       Angebotsabgabe eingehend über die Lage und Beschaffenheit des Grundstücks, sowie der       Anfahrts- und Lagermöglichkeiten für die Baustelle und die Baustelleneinrichtung zu       unterrichten und sich von allen erforderlichen Einzelheiten des Angebotes und seinen       Grundlagen Kenntnis zu schaffen. Spätere Nachforderungen aus Versäumnis oder Irrtum       werden nicht anerkannt. 2.7 Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich des Leistungsverzeichnisses, der Ausführung oder       der Örtlichkeit ist vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber nach vorheriger telefonischer       Vereinbarung Rücksprache zu nehmen bzw. sind die vorhandenen Planunterlagen       einzusehen. 2.8 Vor Durchführung von Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, sind       Nachtrags-Einheitspreise vor Ort oder telefonisch mit der Bauleitung des AG abzustimmen       und anschließend sofort schriftlich einzureichen. Die Nachtragspreise müssen der       Kalkulation des Hauptangebotes entsprechen. 2.9 Der Auftraggeber hat das Recht, den Auftrag ganz oder teilweise zu kündigen. Der       Auftragnehmer hat in diesem Fall nur Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen;       weitere Ansprüche ausgeschlossen. 3. Tagelohnarbeiten 3.1 Tagelohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Rücksprache und Auftragserteilung durch die       Bauleitung durchgeführt werden. 3.2 Die entsprechenden Tagelohnzettel sind spätestens am nächsten Tage nach Durchführung       der jeweiligen Leistungen der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Die ausgeführten       Arbeiten sind auf dem Tagelohnzettel aufzuführen. Andernfalls kann eine Vergütung nicht       erfolgen. 4. Baustelleneinrichtung 4.1 Die gesamte Baustelleneinrichtung, mit Aufbau, Vorhalten und späteren Abbau,       einschließlich Aufräumen der Baustelle, Vorhalten der erforderlichen Geräte, Baumaschinen       für den Aufbau, Unterkünfte, Hygieneräume, für Straßenreinigung durch Verschmutzung, für       entsprechende Verkehrs-, Verbots -und Hinweisschilder, sowie für Baubeleuchtung, sind die       Einzelpreise des Angebotes einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet. 4.2 Die Versorgung mit Bauwasser für seine Leistungen obliegt dem AN in eigener Regie. Das       Bauwasser kann der AN in Abstimmung mit dem AN Rohbau über einen Hydranten       beziehen. 4.3 Die Mitbenutzung (im Sinne der Rüsthilfe) von Teilen der Baustelleneinrichtung ist während       der gesamten Bauzeit den anderen am Bau beschäftigen Unternehmen zu gestatten. 4.4 Der Auftragnehmer stellt, wenn er die Funktion nicht selbst wahrnimmt, einen für die       Durchführung und Abrechnung der Maßnahme nach den Vorschriften der BauO NW       Sachverständigen und gegenüber dem Bauherrn bevollmächtigten Fachbauleiter. Name: _____________________ 4.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen seines Auftrages, anfallenden Schutt,       Verpackungsmaterial und Ähnliches, fortlaufend zu entfernen und abzufahren. Freitags ist       die Baustelle von überschüssigem Material zu räumen. Bei Nichteinhaltung dieser       Verpflichtung veranlasst die Bauleitung die Beseitigung des Bauschutts auf Kosten des       betreffenden Unternehmers. 4.6 Zeitweilig, bauseitig bedingte Behinderungen oder Unterbrechungen der Arbeiten       rechtfertigen keine Mehrforderungen oder Ersatzansprüche des Auftragnehmers. 4.7 Die Durchführung und Einhaltung aller polizeilichen, gewerbeaufsichtlichen, bau- und       berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und ähnliches, sowie die Einhaltung der       einschlägigen Vorschriften der Unfallverhütung, sind besonders zu beachten. 5. Ausführungen 5.1 Dem Auftragnehmer obliegt unter Freistellung des Auftraggebers von Ansprüchen Dritter die       Verkehrssicherungspflicht für seinen Arbeitsbereich. 5.2 Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung gem. § 4Nr.7 VOB/B nach Ablauf einer       gesetzlichen Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber anstelle der Kündigung des       Vertrages den Mangel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen, oder Minderung       verlangen. 5.3 Einer vorherigen Aufforderung und Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die sofortige       Beseitigung des Mangels im öffentlichen Interesse liegt, Gefahr im Verzuge ist oder zur       Vermeidung von größeren, sofort eintretenden Folgeschäden geboten ist. 5.4 Subunternehmerleistungen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Auftraggebers.       Sofern Auftragnehmer demzufolge beabsichtigt, das Gewerk ganz oder teilweise mit       Subunternehmern auszuführen, hat er diese namentlich dem Auftraggeber bekannt zu       geben. Die Auftragnehmer haben bei der Weitergabe von Arbeiten an andere Unternehmen       ihrer Abstimmungspflicht gemäß § 8 ArbSchG sowie § 6 BGV A1 nachzukommen. 5.5 Es wird daher davon ausgegangen, dass sich der Auftragnehmer ausreichend über die       örtlichen Verhältnisse, auch über den Zugang zur Baustelle, sowie die Gegebenheiten für       die Handhabung von Materialien und Bauteilen unterrichtet hat. Eine unterbliebene       Ortsbesichtigung ist dem Auftraggeber nicht anzulasten. 5.6 Die im Rahmen seiner Leistungen anfallenden demontierten Teile, Montage Abfälle und       Verpackungen hat der Auftragnehmer zu seinen Lasten ordnungsgemäß und im Rahmen       der geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen. 6. Gewährleistung 6.1 Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt grundsätzlich fünf Jahre, für       Dichtungsarbeiten gem. DIN 18336, 18337, 18338  10 Jahre und bei beweglichen Teilen,       die dem Verschleiß unterliegen, 2 Jahre, bei Leuchtmitteln sechs Monate. § 640 Abs.2 BGB       (Abnahme) findet keine Anwendung. 6.2 Ist ein vom Auftragnehmer erstelltes Gewerk mit einem Mangel behaftet, so stehen dem       Auftraggeber die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Dies gilt auch im Falle des       Fehlens zugesicherter Eigenschaften. 7. Haftung 7.1 Der Auftragnehmer haftet alleine für die Sicherheit der Baustelle nach den rechtlichen       Vorschriften und stellt den Bauherrn von allen Ansprüchen frei. 7.2 Der Auftragnehmer haftet aus gesetzlichen und vertraglichen Haftungstatbeständen für       jeden (fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich) bei der Ausführung des Auftrages       verursachten Schadens. 7.3 Schädigt der Auftragnehmer Dritte, so stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen       Ansprüchen Dritter auf Ersatz von Schäden - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund - frei. 7.4 Der Auftragnehmer bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er für die Dauer seiner       auszuführenden Arbeiten durch eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssumme       von mindestens 500.000,00 € für Personenschäden und 500.000,00€ für Sachschäden       versichert ist und wird dies dem Auftraggeber in geeigneter Form unaufgefordert       nachweisen. 7.5 Der Auftragnehmer hat die einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften       sowie bautechnischen Bestimmungen zu beachten. 8. Vertragsstrafen       Wenn im Bauvertrag nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer bei       Überschreitung der einzelnen Vertragsfristen für jeden Werktag des Verzuges 0,2 % der       Vertragssumme, mit maximal 5 % der Auftragssumme, zu zahlen. Die Geltendmachung       weiterer Schäden ist nicht ausgeschlossen, auch wenn diese Schäden nur mittelbar den       Auftraggeber treffen. 9. Ausführungsfristen 9.1 Die Baustelle ist während der Ausführung mit einem deutschsprachigen Vorarbeiter und       einer gleichbleibenden Kolonne zu besetzen. Erforderliche Personalaufstockungen, um den       Terminablauf zu gewährleisten, sind eigenverantwortlich durchzuführen bzw. haben nach       Aufforderung durch die Bauleitung spätestens nach zwei Tagen zu erfolgen. 9.2 Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er in der Lage ist, die Fristen       verbindlich einzuhalten, gerechnet vom Tage der Auftragserteilung bzw. vom Tage der       Aufforderung zum Arbeitsbeginn durch die Bauleitung. 10. Abnahme       Abnahmen, die von Behörden oder dem Verband für Sachversicherer verlangt werden, sind       vom Auftragnehmer zu veranlassen. Liegen die entsprechenden Bescheinigungen nicht vor,       gilt die Abnahme als nicht erfolgt. § 12 Nr. 5 VOB/B findet in diesem Fall keine Anwendung. 11. Rechnung und Zahlung 11.1 Soweit nicht ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen zwischen Auftragnehmer und         Auftraggeber vereinbart wurden, erfolgt die Zahlung nach mängelfreier Abnahme innerhalb         von 14 Tagen. 11.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Schlussrechnungslegung ein         entsprechendes Abnahmeprotokoll vorzulegen. 11.3 Vor Stellung der Schlussrechnung sind alle erforderlichen Revisionsunterlagen,         bauaufsichtlichen Zulassungen und Nachweise der Bauleitung digital vorzulegen. 11.4 Für die Dauer der Gewährleistungszeit wird ein unverzinslicher Sicherheitseinbehalt in         Höhe von 5 % der Bruttorechnungssumme an der Schlussrechnung vorgenommen. Dieser         Sicherheitseinbehalt kann vom Auftragnehmer durch eine Bankbürgschaft abgelöst         werden. 11.5 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus diesem Werkvertrag ganz        oder teilweise ohne schriftliche Einwilligung des Auftraggeber abzutreten. 12. Vorbemerkungen SiGe-Koordinator 12.1 Vom Bauherrn ist gem. BaustellB ein SiGeKo eingesetzt. Der Auftragnehmer hat dem         SiGeKo vor Beginn der Arbeiten die unternehmer bezogene Gefährdungsbeurteilung gem.         §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz sowie § 3 BGV A1 vorzulegen. Ebenfalls vorzulegen sind         Nachweise zur Unterweisung der Beschäftigten gem. § 4 BGV A1. 12.2 Der SiGeKo kontrolliert stichprobenartig die Einhaltung des Sicherheits- und         Gesundheitsschutz-Plan (SiGe-Plan) sowie der staatlichen und         berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung mit der         Bauleitung des Auftraggebers bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer         sind zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Der SiGeKo besitzt gemäß der         Baustellenverordnung keine Weisungsbefugnisse auf der Baustelle. 12.3 Der SiGeKo führt über seine Aktivitäten Protokoll und erstattet der Baustellenleitung des         Auftraggebers sowie dem Bauherrn gegenüber Bericht. Die Tätigkeit des SiGeKo befreien         die Auftragnehmer nicht von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen         hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und § 6 BGV A1. Die Verantwortlichkeiten der         Auftragnehmer für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflicht gegenüber seinen Beschäftigten         bleibt unberührt. 12.4 Das eingesetzte Personal der Auftragnehmer muss für die ihm übertragenen Arbeiten         geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften         verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der Bauleitung des Auftraggebers         nicht folgen, sind abzuberufen und zu ersetzen. 13. Gerichtsstand Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln vereinbart. Vorstehende Bedingungen werden uneingeschränkt anerkannt. _______________________, den ______________________ Ort                                                 Datum ____________________________________________ Firmenstempel und Unterschrift Bieter

ZTV HLS 1. Allgemein 1.1 Die Errichtung sämtlicher technischer Anlagen unterliegt in allen Teilen den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Bestimmungen, insbesondere Landesbauordnung, Wärme- und Schallschutz im Hochbau, DIN/EN - Normen und VDIRichtlinien, Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer, Arbeitsstättenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Vorschriften der örtlichen Versorgungsunternehmen (neueste Fassung). 1.2 Die technischen Anlagen sind in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit nach dem neuesten Stand der Technik auszuführen. Besonders zu berücksichtigen sind die aktuellen brandschutztechnischen Bestimmungen des DIBT seit dem 1. Januar 2013 sowie die neuen Abstandsregeln für die Rohrleitungsinstallationen. Alle brandschutztechnischen Rohrleitungsdurchführungen sind von einem staatlich anerkannten Brandschutzsachverständigen abnehmen zu lassen. 1.3 Der Auftragnehmer hat die ausgeführten oder in Ausführung befindlichen Lieferungen und Leistungen und die ihm überlassenen bzw. von ihm benutzten Gegenstände bis zur Abnahme vor Beschädigung, Verunreinigung, Diebstahl, Witterungseinflüssen und dergleichen zu schützen. 1.4 Später verdeckt liegende Installationen sind offenzuhalten, bis die entsprechende technische Prüfung und Freigabe erfolgt ist. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Fachbauleitung zulässig. Die Anlagenteile sind so anzuordnen und zu montieren, daß Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ungehindert und ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich sind. 1.5 Montage- und Abdrückarbeiten erfolgen unterteilt nach Geschossen und Steigesträngen. Montageunterbrechungen berechtigen nicht zu Mehrforderungen und sind einzukalkulieren. 1.6 Sämtliche Anlagenteile sowie Schalt-, Schutz-, Steuer- und Anzeigegeräte sind auch in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Abnahmeorganisationen dauerhaft zu beschriften oder zu beschildern. Sie kennzeichnen eindeutig Anlage, Gerät, Leistung, Funktion und Stellungen von Stellgliedern. 1.7 Der Abstand der Rohraufhängungen ist dem jeweiligen Rohrmaterial und der Dimension anzupassen und darf 2,0 m nicht überschreiten. Ver- und Entsorgungstrassen in Installationsschächten sind nur an Wänden mit einem flächenbezogenen Gewicht von mind. 220 kg/mÇ (Installationswände) zu befestigen. Stehen diese Installationswände nicht zur Verfügung, sind Rohrleitungstraversen für die Rohrleitungsbefestigungen mittels Profilformstahl zwischen Rohdecke und Rohfussboden zu erstellen. 1.8 Rohrverbindungen im Bereich von Wand- und Deckendurchbrüchen sind nicht zugelassen. 1.9 Stemmarbeiten und Kernbohrungen dürfen nur nach Abstimmung mit dem Statiker und der örtlichen Bauleitung vorgenommen werden. 1.10 Der Auftragnehmer hat vor Erklärung seiner Abnahmebereitschaft die Anlage auf Betriebsfähigkeit zu prüfen, eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der Anlagen und Anlagenteile vorzunehmen und den Probebetrieb einschließlich Überwachung durchzuführen. Hierüber ist ein Protokoll anzufertigen. Im Rahmen des Probebetriebes hat der Auftragnehmer Funktionskontrollen, Funktionsprüfungen sowie Einregulierungen bzw. Einstellungen der Anlage und Anlagenteile durchzuführen. Diese Arbeiten umfassen auch die Steuer- und Regelanlage, soweit diese Anlage im vertraglichen Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten ist. Die durchgeführten Funktionsprüfungen und Einstellungen sind durch Protokolle mit Meß- und Einstellwerten zu belegen. Die Funktionsprüfungen müssen eine einwandfreie Funktion ergeben und die Einstellwerte müssenSollwerten entsprechen. 1.11 Von sämtlichen technischen Einbauteilen sind die entsprechenden Zulassungs / Verwendbarkeits- und Übereinstimmungserklärungen bzw. Dokumentationen vorzulegen und zu übergeben. Der Nachweis der Güteeigenschaften der eingesetzten Materialien ist rechtzeitig vor Bestellung und Verwendung durch Prüfzeugnisse einer amtlichen deutschen Materialprüfanstalt bzw. durch Angabe des/der Prüfzeichen vom Bieter zu erbringen. 1.12 Aufgebrachte Decken- Dämmplattenkonstruktionen im Bereich des KG sind bei den Rohrbefestigungssystemen zu berücksichtigen (einschl. verzinkter Unterlegscheiben sowie Muttern und Kontermuttern). 1.13 Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter an Ort und Stelle über alle örtlich bedingten Umstände zu informieren und sich in allen Einzelheiten über die Beschaffenheit der herzustellenden Anlagen zu unterrichten und ggfs. bedingte Erschwernisse bei der Preisberechnung zu beachten. 1.14 Sind Einzelheiten der Leistungen und Lieferungen nach Auffassung des Bieters in den Angebotsunterlagen nicht eindeutig ausgewiesen, so hat er sich durch Rückfragen Klarheit zu verschaffen. 1.15 Widersprüche bei der Beschreibung der anzubietenden Anlagenteile, die sich später als kostenerhöhend auswirken, müssen bei Angebotsabgabe / beim Vergabegespräch vom Bieter aufgezeigt werden. 1.16 Alle Kosten zur Erfüllung des Vertrages für vorgenannte Leistungen und alle Nebenleistungen nach VOB sind in das Angebot einzukalkulieren, auch wenn diese bei den einzelnen Positionen nicht erwähnt sind oder wenn hierfür keine besondere Position aufgeführt wurde. 1.17 Der Auftragnehmer muss der Bauleitung einen qualifizierten Fachbauleiter im Sinne der Landesbauordnung benennen und abstellen. 1.18 Allgemeine Lieferungs- und Vertragsbedingungen der Bieter sind nicht verbindlich und werden nicht Vertragsbestandteil. 1.19 Erforderliche Schutzmaßnahmen während der Bauzeit gegen Beschädigungen und Verschmutzungen sowie Brandschutz sind einzukalkulieren. Eine Grundendreinigung ist vorzunehmen. Sämtliche Bauteile, Rohrleitungen usw. sind von anhaftendem Montage- und Bauschmutz zu reinigen. 1.20 Sämtliche Vorgänge auf der Baustelle werden vom Auftragnehmer in Tagesberichten erfaßt, welche der Bauleitung wöchentlich 2-fach vorzulegen sind. 1.21 Alle Schweiß-, Löt- und Trennschleifarbeiten sowie alle anderen brandauslösenden Arbeiten sind ausdrücklich nur unter Einhaltung der Richtlinien für den Brandschutz auszuführen. Diese Arbeiten sind der Bauleitung im Vorfeld schriftlich anzuzeigen. 1.22 Alle im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich zu treffen. 1.23 Der Auftragnehmer ist verpflichtet bei der Ausführung seiner Leistungen alle maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten. Insbesondere, aber nicht ausschließlich: - die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) seiner Berufsgenossenschaft sowie sämtliche einschlägigen behördlichen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen, - die Richtlinien, Sicherheitsregeln und Merkblätter der Berufsgenossenschaften. 1.24 Schutzvorrichtungen anderer Auftragnehmer: Sollten im Zuge der Arbeiten von anderen Unternehmern angebrachte Schutzabdeckungen, Geländer etc. vorübergehend entfernt werden müssen, sind sie durch den Auftragnehmer ordnungsgemäß wieder herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen die Gefahrenstellen eigenverantwortlich durch andere geeignete Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. 1.25 Der Aufbau der Technikzentralen, die Leitungsführungen usw. sind auf Grundlage der Planungsunterlagen mit den Gewerken aller AN in allen Teilen abzustimmen. Vor der Montage einzelner Abschnitte hat der AN eine Abstimmung über Montageablauf und Ausführungsdetails mit den beteiligten AN herbeizuführen. Änderungenunterlassene Koordination zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN. Der Auftragnehmer hat sich mit seinen Leistungen dem übrigen Bauablauf anzupassen Einzelunterbrechungen bzw. Wechsel des Montageortes sind zu berücksichtigen und berechtigen nicht zu Mehrforderungen. 1.26 Der AN hat die normale Arbeitszeit ohne besondere Vergütung zu verlängern, wenn es die Einhaltung der vereinbarten Termine erfordert, wenn die Terminüberschreitung vom AN zu vertreten ist, einschließlich evtl. hierfür notwendiger behördlichen Genehmigungen. 1.27 Werbung in Form von Firmenschildern an Gerüsten, Bauzäunen usw. ist generell unzulässig. 1.28 Die Einschaltung von Nach- und Subunternehmern ist nur mit schriftlicher Zustimmung des AG zulässig. Bei Auftragserteilung sind etwaige Subunternehmer zu benennen, da diese vom AG schriftlich genehmigt werden müssen. Voraussetzung ist, dass den etwaigen Subunternehmern die voll inhaltlichen Vertragsbedingungen, Leistungsbeschreibungen usw. zur Kenntnis gebracht wurden. 1.29 Vor Bestellung und / oder Montage sämtlicher Anlagenkomponenten sind die vorhandenen Rohbau- und Installationsmaße vor Ort zu überprüfen; bei Unstimmigkeiten zu der vorgesehenen Ausführungsplanung / Montageplanung ist die Fachbauleitung zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 1.30 Alle angebotenen Lieferungen und Leistungen müssen frei von Rechten Dritter sein. 1.31 Sollten im Laufe der Bauzeit erforderliche oder zusätzliche Leistungen notwendig oder angeordnet werden, so ist innerhalb einer Woche nach deren Bekanntwerden ein Nachtragsangebot zur Prüfung und Genehmigung einzureichen. Das Nachtragsangebot ist in Anlehnung an die EP-Liste aufzustellen und muß folgendes beinhalten: - ausführliche Begründung für die Notwendigkeit der Leistungsänderung oder Zusatzleistung - die zur Ausführung kommende Leistung mit Angabe der Spezifikation, Qualitätsstandard, Fabrikat- oder Typenbezeichnung usw. - die zur Ausführung kommenden Massen der Einzelleistungen mit Einheitspreisen und Endsummen - eine Mehr- oder Minderkostenaufstellung der entfallenen und geänderten oder zusätzlichen Leistungen .Die Preise sind auf der Kalkulationsgrundlage der EP der hauptvertraglichen Arbeiten zu ermitteln. Der Auftragnehmer darf mit den Arbeiten erst beginnen, wenn die entsprechende Nachbeauftragung vorliegt. Sollte der AN trotz fehlender Freigabe die Installationen bereits ausgeführt haben, so hat der AG Anrecht auf kostenlose Demontage der Leistungen. 2. Hinweise 2.1 Folgende Leistungen sind über die in VOB Teil C erfaßten Nebenleistungen hinaus Bestandteil dervertraglichen Leistung und sind mit den Einheitspreisen abgegolten: - Teilnahme an wöchentlichen Projekt-, Abstimmungs- und Baubesprechungen. - Koordination der Montageplanung (u.a. technisch, terminlich) mit den anderen am Bau beteiligten Gewerken. - Anfertigen und Vervielfältigen der Montage- und Revisionsunterlagen sowie sonstiger in den Vertragsbedingungen genannter Unterlagen. - überprüfen und Anzeichnen von Schlitzen, Durchbrüchen und Kernbohrungen sowie von erforderlichen Nacharbeiten - Vorhalten der kompl. Werkzeuge, Geräte und Leitern, das Einrichten und Abräumen der Baustelle. - Auf- und Abbau sowie Vorhalten von sämtlichen Gerüsten und Arbeitsbühnen, unabhängig von der Höhe. - Nachprüfung der Qualität von Medien, die zum Betrieb der vom Auftragnehmer erstellten Leistung notwendig sind. - Lieferung der für die Inbetriebnahme, Druckprobe und den Probebetrieb notwendigen Stoffe. - Antragsformulare mit allen technischen Daten und zugehörigen Zeichnungsunterlagen für die Lüftungstechnik. - Funktionsschemen in Technikzentralen und Unterstationen - Funktionsprüfungen und Einstellung der Anlage und Anlagenteile. - Protokolle mit Meß- und Einstellwerten über Funktionsprüfungen und Einstellungen. - Die nach VDE 0100 vorgeschriebene Prüfung der Schutzmaßnahmen und der Isolationswiderstände ist vor Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Fachunternehmer für das Gewerk Elektro durchzuführen und zu protokollieren. - Mitwirken bei der Abnahme und Abnahmeprüfungen einschl. erforderlicher Wiederholungsprüfungen des Auftraggebers und der Abnahmeorganisationen. - Eigenverantwortliche Inbetriebnahme, Probebetrieb und Überwachung der in Betrieb genommenen Anlagen und Anlagenteile zum Zwecke der Funktionsprüfungen, sonstigen Abnahmeprüfungen, sowie Einstellung und Betrieb der Anlage bis zur mängelfreien Abnahme durch den Auftraggeber. - Einweisung des Bedienungs- und Wartungspersonals. Über die Einweisung ist eine schriftliche Bestätigung (Protokoll) vorzulegen. 3. CAD-BEARBEITUNG 3.1 Die Montage-, Bestands- und Revisionsunterlagen sind grundsätzlich auf CAD (Auto- CAD / DWG-Format) unter Berücksichtigung der projektspezifischen Standards bzw. Festlegungen zu bearbeiten. 3.2 Der Datenaustausch mit den Beteiligten erfolgt grundsätzlich über elektronische Medien. Für den Stand der Daten ist jeder Beteiligte selbst verantwortlich. 4. REVISIONSUNTERLAGEN 4.1 Von den ausgeführten Leistungen sind folgende Revisionsunterlagen herzustellen und der Bauleitung mind. vier Wochen vor dem Abnahme-/ Übergabetermin zur Prüfung zu übergeben: - Grundrißzeichnungen - Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen -Stromlaufpläne - Meß-, Spül-, Analyse- und Druckprotokolle sowie sämtliche erforderlichen Abnahme- und Prüfbescheinigungen - Hersteller - Haftungserklärung für das Trinkwasserrohrleitungssystem - Einweisungsprotokolle des Bedienungspersonals - Fachunternehmerbescheinigungen - Schaltschemata in den Technikzentralen und Unterstationen - CAD - Daten auf einem USB-Stick im Dateiformat dwg, pdf. Alle Unterlagen sind als Revisionsunterlagen zu kennzeichnen, mit Firmenstempel zu versehen und in Aktenordnern übersichtlich sortiert mit Inhaltsverzeichnis und Planlisten 3-fach anzufertigen. 4.2 Die Bestands- und Revisionsunterlagen sind mit allen technischen und funktionellen Angaben zu versehen und erfassen den Endzustand der ausgeführten Anlagen nach der Fertigstellung und nach mängelfreier Abnahme. Im einzelnen gehören dazu: - Inhaltsübersicht; - Grundrißzeichnungen, Maßstab 1 : 50 mit Kabel- und Rohrleitungsführung; - Zentralenzeichnungen, Maßstab 1 : 50 , 1 : 20; - Detailzeichnungen, Maßstab 1 : 20; - System- und Schemazeichnungen; Übersichtsschema; Schalttafelansichten mit Beschriftung; - Kabel- und Verrohrungspläne, Stromlaufpläne, Bauschaltpläne, Stücklisten, Aufbauzeichnungen, Kabellisten, Klemmpläne; 4.3 Die Bedienungs- und Wartungsanweisungen werden nach folgender Gliederung aufgebaut: Anlagenbeschreibung - Anlagencharakteristik mit Ortsbestimmung; Garantiewerte; - Betriebsdaten; - Installationsdaten, Spezialmerkmale; Bedienungsanweisung - Bedeutung und Lage der Bedienungsorgane; Bedienungsreihenfolge in Abhängigkeit der Betriebsweise; Anzeige-,Steuer- und Regelgeräte; - Schalt-, Schutz- und Steuergeräte; Sicherheitseinrichtungen; Verriegelungen; Entriegelungen; Betriebsunterbrechung;. Alle Bedienungsvorgänge sind je nach Anlage in richtiger Reihenfolge aufzuführen und zusammen mit den dazugehörigen Funktionskontrollen in einer Checkliste zusammenzufassen. Wartungsanweisungen - Erläuterung der Störmeldungen; Fehlersuchtabelle; Schmier- und Dichtungsarbeiten; Spezialwerkzeuge; Eigenschaften von Ölen und anderen Hilfsstoffen; Der jeweilige Wartungsumfang ist detailliert in Abhängigkeit des Wartungszeitraumes nach Art einer sogenannten Inspektionstabelle aufzulisten. Ersatzteilaufstellung - Reserveeinrichtungen - Alle dem Verschleiß oder Bruch unterliegenden Anlagenteile sind tabellarisch aufzuführen. Zu den Ersatzteilen gehören nicht nur komplette Einheiten, sondern auch Einzelteile, die der Hersteller nach Zweckmäßigkeit angibt. Die Ersatzteilliste erhält für jedes Teil: - Hersteller (Hauptwerk); - Auslieferungslager und Kundendienststützpunkt mit Anschrift und Telefon- und Faxnummer; e-mail-Adresse - Typ/Fabrikat-Nummer; - Größe / Leistung und sonstige Bestelldaten. Leistungsliste über Messungen - Tabellarische Aufstellung aller Messungen; Protokolle über alle durchgeführten Messungen Prüfzeugnisse/Abnahmebescheinigungen - Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen, TÜV, VdS etc. sowie Werksatteste.Funktionsschema - Alle Zentralen und Unterstationen sind mit farbig angelegten Anlagenschemata auszustatten, die Funktion, technische Daten, Schaltungen, Sollwerte, Meßstellen und Kontrolleinrichtungen enthalten. Die Schemazeichnungen sind auf dauerhaft verwindungssteifer Unterlage aufgebracht und müssen einen Oberflächenschutz haben, der ein Vergilben und Farbänderungen ausschließt (in Folie verschweißte Ausführung).iese sind zu bemusternund mit der Bauleitung abzustimmen. Komplettleistung Ergänzung aller bisher NICHT abgefragten Leistungen, die jedoch für die funktions- und bedarfsgerechte Erstellung der Gesamtanlage erforderlich sind. Einregulierung, Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme und der Probebetrieb hat rechtzeitig vor der Abnahme zu erfolgen, einschl. aller notwendigen Teilinbetriebnahmen. Ein Protokoll ist anzufertigen. Einweisung des Bedienpersonals Voraussetzung für die Abnahme ist die Einweisung des Bedienungspersonals (auch mehrfach). Der schriftliche Nachweis ist zu dokumentieren. Bestands- und Revisionsunterlagen wie beschrieben Baustelleneinrichtung sowie An- und Abtransport sämtlicher für die Ausführung benötigter Geräte. Geräte vorhalten und nach Fertigstellung räumen. Auf- und Abbau und Vorhaltung von Montagegerüsten mit Arbeitsbühnen über 2 m Höhe über Gelände oder Fußboden die Arbeitsbühnen müssen auch anderen am Bau arbeitenden Firmen zur Mitbenutzung bei Arbeiten an gleicher Stelle zur Verfügung stehen, sowie mehrmaligen Auf- und Abbau auf Anweisung der Bauleitung, für die Dauer der vorbeschriebenen Leistungen. Gerüststellung für die in der Beschreibung beschriebenen Leistungen. Kennzeichnung von Rohrleitungen nach DIN 2403 an Rohrleitungen der Gewerke Heizung und Kälte. Es sind an betriebswichtigen Punkten (Anfang,Ende, Abzweige, Wanddurchführungen, Armaturen) farbige Bezeichnungsschilder, in der Gruppenfarbe, an der Dämmung oder am Rohr selbst anzubringen. Füllschlauch, DN 15 aus Gummi mit Textilgewebeeinlage, max. Betriebsüberdruck 6 bar, temperaturbeständig bis 110 Grad Celsius, DN 15 mit eingebundenen Verschraubungen, einschl. Schlauchhalter, aus Kunststoff. Schlauchlänge 20,00 m Anlagen nach der Druckprobe entleeren, zweimal durchspülen, entschlammen einschl. reinigen der Schmutzfänger, Austauschen der Blindflansche in den Einbausätzen der Wärmemengenzähler gegen die Meßkapseln und füllen mit aufbereitetem Wasser aus der vorhandenen Aufbereitungsanlage, sowie Anlage entlüften. Der Nachweis ist schriftlich der Bauleitung zu übergeben. Mehrmalige Dichtigkeits-Zwischenpruefung von allen Rohrleitungen in Einzelabschnitten , als Wasserdruckprobe, Prüfdruck mit 1,3fachem Betriebsdruck, vor Fertigstellung der Anlage. Einschl. der hierfür erforderlichen Verschlüsse und Anschlüsse sowie deren Beseitigung nach der Druckprobe. Der Nachweis ist schriftlich der Bauleitung zu übergeben. Bestands- und Revisionsunterlagen Abnahme-/Bestandsunterlagen Mit der Anmeldung zur Abnahme hat der AN Bestandsunterlagen in 3-facher Ausführung zu übergeben. Die hierzu erforderlichen Dateien der Gebäudepläne werden vom AG zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind in beschriftete Ordner einzuheften und entsprechend Sachgebieten mit Trennblättern zu gliedern. Die Bestandunterlagen sind wie folgt aufzubauen: A) Inhaltsübersicht B) Ausführliche Anlagebeschreibung mit Betriebsdaten und Funktionsbeschreibungen C) Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen, TÜVAbnahmen u.ä. D) Protokolle über Einregulierungsarbeiten, Messungen und Einstellwerte E) Wartungs- u. Bedienungsanleitungen F) Ersatzteilliste mit Anschrift und Tel.-Nr. der nächstgelegenen Kundendienststelle G) Elektroschaltpläne d. Anlagenteile H) Bestätigung entsprechend UVV zum Einbau "Elektrischer Anlagen und Betriebsmittel I) Erläuterung der Störmeldungen sowie Fehlersuchtabelle J) Bestandspläne farbig angelegt: -Grundrisse -Strangschemata -Schaltschemata der Anlagen -Regelschemata mit Datenpunktlisten -Klemmpläne für alle Klemmleisten Pläne mit einem CAD-System (z.B. Auto CAD). - 1 x auf Datenträger (Diskette oder CD-ROM) im DXF- und DWG-Format - 1 Satz Transparent - 3 Satz Lichtpausen, DIN gefaltet davon 1 mal farbig angelegt oder als Farbplot - 3 Satz Ordner weiß, mit Einschubleiste - Übersichtsblatt - Anlagenbeschreibung - Ersatzteilliste mit Materialbestellnummer und Herstellerbeschreibung - Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Checkliste) Grundlage für die Bestands- und Revisionsunterlagen ist die VOB Teil C, DIN 18379. Des Weiteren ist ein Anlagenschema auf einem A3 Papier, laminiert zu erstellen und dem Bauherrn zu übergeben. Es sind die Vorgaben des Bauherrn zu beachten! Spülen der Rohrleitungen Spülen der Rohrleitungen für Brauchwasser und behandeltes aufbereitetes Wasser entsprechend DIN 1988 T2/11.2 und DVGW W 291 Spülen der Anlage abschnittsweise, Erstellung von Spülprotokollen und Vorlage bei der Bauleitung spülen und protokollieren Desinfizieren und Spülen der Leitungen Desinfizieren (Keimfreiheitsprüfung) und Nachspülen der fertiggestellten Trinkwasserleitungen nach DIN 1988 und VDI 6023 vor Inbetriebnahme nach erfolgter Druckprobe, einschl. der dazu notwendigen Geräte, Betriebsstoffe und Reinigungsmittel sowie deren fachgerechte Entsorgung und Erstellen eines entsprechenden Spülprotokolles Nach der Keimfreiheitsspülung ist eine Wasserprobe zu entnehmen und von der örtlichen Gesundheitsbehörde auf Keimfreiheit untersuchen zulassen. Kosten für diese Untersuchung sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die folgenden Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren: Reinigen, Durchspülen und Druckprüfung nach EN 806-4 SW Zustätzliche Dichtheitszwischenprüfung Sanitär TW Zustätzliche Dichtheitszwischenprüfung Sanitär HZG Dichtheitsprüfung TW nach DIN EN 806-4 Trinkwasseruntersuchung nach DVGW551, DIN 1988, DIN 1717 Bezeichnungsschild 52mmx100mm als Spannband

ANLAGENKURZBESCHREIBUNG ANLAGENKURZBESCHREIBUNG HEIZUNGSSTECHNIK 1. Wärmeversorgung Die Warmwasserversortgung erfolgt über elektrische Durchlauferhitzer. Die Montage der Wärmeerzeuger einschl. aller notwendigen, sicherheitstechnischen Ausrüstungen und den erforderlichen Regelungen, Umwälzpumpen und Armaturen etc. erfolgt in der Technikzentrale. Die Trinkwassererwärmung erfolgt über Durchlauferhitzern in den jeweiligen Wohnungen. 2. Fussbodenheizungen / Heizkörper Von der Technikzentrale wird über einen witterungsgeführten Regelkreis und Hocheffiizienz-Umwälzpumpen das Fußbodenheizungssystem in allen Geschossen versorgt. Die Systemtemperaturen für die Fußbodenheizung sind mit einer Vorlauftemperatur von 35°C und einer Rücklauftemperatur von 28°C vorzusehen. Die zugehörigen Flächendämmungen mit allen Nebenarbeiten wie z.B. Verfüllen von Hohlräumen mit Perlite zwischen und oberhalb von Installationen erfolgt durch den AN. 3. Im Untergeschoss wird ein Elektroheizkörper mit Direktanschluss montiert. Die Wärmversorgungsanlage ist für das Funktions- und Belegreifheizen funktionsfähig herzustellen, so daß keine zusätzlichen, elektrischen Heizgeräte erforderlich werden. Die Berechnung der Heizlast erfolgt nach DIN EN 12831 (ausführliches Verfahren) und der Definition von vollbeheizten Gebäuden. Nachfolgende Raumtemperaturen sind zu gewährleisten: Wohnungen: Wohnen / Küche: 20°C Schlafen: 20°C Kind / Gast: 20°C Küche: 20°C Diele: 20°C Bad: 24°C WC/Dusche: 24°C 3. Rohrsysteme / Dämmungen Das Rohrleitungssystem der Heizungsanlage besteht aus Edelstahl. Alle Strangabsperr- und regulierventile werden gemäß GEG gedämmt. Die Wärmedämmung der Rohrleitungen erfolgt wie nachfoglend ausgeschrieben. Mess-, Steuer- und Regelungstechnik Der Umfang der MSR-Technik einschließlich sämtlicher gewerkespezifischer Einrichtungen wie Schalt- und Steuerschränke, Regelungen und Verdrahtungen sind Bestandteil der Gewerkeleistung Heizungstechnik. Die Elektroverkabelungen und - verdrahtungen mit allen Nebenleistungen (Elektroleitungen einschl. Leer / Installationsrohr betriebsfertig verlegen) sowie Auflegen der Elektroleitungen werden durch das Gewerk Heizungstechnik als komplette Leistung ausgeführt. Elektrozuleitungen zu den Schalt- und Steuerschränken erfolgen durch das Gewerk Elektrotechnik. Die komplette Verkabelung und Verdrahtung der Einheiten der zentralen Warmwasserversorgung erfolgt ebenfalls durch das Gewerk Heizungstechnik. Die für die Einzelraumregelung der Fußbodenheizung erforderlichen Leerdosen, Leerrohre einschl. der zugehörigen Elektroverkabelungen werden durch das Gewerk Elektrotechnik ausgeführt; Lieferung und Verdrahtung der Raumthermostate sowie der Basiseinheiten erfolgt durch das Gewerk Heizungstechnik; Funktionskontrolle und Inbetriebnahme werden gemeinsam durch die Gewerke Heizungs- und Elektrotechnik durchgeführt.

0001 Heizung - Wärmepumpe und Durchlauferhitzer

Hinweis Alternativprodukte / Aufheizen / Warmwasserbereitung Alternativprodukt zur Wärmepumpe Die Wärmepumpentechnik darf Alternativ angeboten werden. Hierzu bitte die Pauschalposition am Ende des Titels bepreisen. Es ist eine gleichwertige Technik zu wählen und dies nachzuweisen. Aufheizvorgang Estrich Ziel ist es, dass die Heizungsanlage für das Aufheizen des Estrichs verwendet wird. Die Verantwortung für die rechtzeitige Fertigstellung der Heizungsanlage obliegt dem AN Heizung. Der AG stellt den notwendigen Stromanschluss rechtzeitig bereit. Falls dies aus Gründen, die der AN zu vertreten hat nicht möglich ist, ist dieser verpflichtet ein Heizgerät inkl. Betriebsstoffen (Öl) bereitzustellen, um den Estrich entsprechend zu erwärmen. Es wird ein Estrich mit Beschleuniger verwendet. Das Aufheizprogramm erhält der AN Heizung vom Estrichleger. Warmwasserbereitung Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral mit Durchlauferhitzern und Untertischgeräten.

0001.__.0001 14,00 kW 3 Phasig Außengerät Modell HM143HF UB60 LG Electronics Monobloc Modell HM143HF UB60 Monobloc mit 14,0 kW Leistung LG Therma V R290 Monobloc-Wärmepumpe HM143HF UB60 14,0 kW Heizleistung Geprüft nach: EN14511 Allgemein Wärmepumpe, konzipiert für den monovalenten und bivalenten Betrieb im Heizsystem. Es stehen verschiedene Innengeräte für den Anschluss des Geräts Zur Verfügung. Controbox Hydrobox Integrierter Wassertank (IWT) Es ist auf einen frostfreien Anschluss zu achten. Durch die Einbindung eines Solarpaneels zur Wassererwärmung kann der Wirkungsgrad der Anlage weiter verbessert werden. Hierzu ist der Anschluss eines Warmwasserspeichers erforderlich*. Die Therma V Wärmepumpenheizung mit 12,0 kW ist für den Anschluss an das 400V / 3Phasen-Netz konzipiert. Die Monobloc-Wärmepumpe ist Leistungsstabil ausgeführt. 100% Leistung bis -7°C Außeneinheit, Hydraulik Die Außeneinheit beherbergt die Steuerung, die Umwälzpumpe (Hocheffizienzpumpe), den Strömungsfilter sowie den Wärmetauscher. Das Gehäuse, aus stabilem Stahlblech, ist selbsttragend und durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung optimal gegen Korrosion geschützt. Der Motor der Umwälzpumpe ist über Thermokontakte gegen Überhitzung geschützt. Das Bedienelement wird von einer Schutzklappe aus Metall abgedeckt. Der Wärmetauscher ist als Plattenwärmetauscher ausgelegt. Zum Schutz der Anlage sind folgende Bauteile eingesetzt: Sicherheitsventil (öffnet bei Überschreitung von 3 bar Wasserdruck), Wassertemperatur-Begrenzungsfühler (löst bei 90°C aus) sowie ein Strömungswächter (Mindestdurchlauf 8 l/min). Die Wasseranschlüsse sind als zöllige Gewindeverschraubungen ausgeführt. Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Gerätes. Es ist auf eine frostfreie Verlegung und Betrieb der Heizungsleitungen zu achten. Gegebenenfalls muss die Umwälzpumpe auf externe Stromversorgung umgestellt werden, um einen frostfreien Betrieb auch während der Abschaltzeiten des EVU sicherzustellen. Die beiliegende Bedieneinheit inkl. 10 m Kabel kann als Fernsteuerung im Gebäude angebracht werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 400V/3Ph~ Netz. Außeneinheit, Kältekreislauf: Luftgekühlte Kompressor- Kondensatoreinheit für die Aufstellung im Freien geeignet. Eine Leistungsregelung wird durch einen Inverter gesteuerten Verdichter erzielt. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech, welches durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung optimal gegen Korrosion geschützt ist. Die komplette Steuerung der Außeneinheit befindet sich in den verschiedenen Inneneinheiten. Durch die eingebaute Wärmepumpenschaltung kann das Gerät zum Kühlen oder zum Heizen genutzt werden. Da der Lufteintritt front- und rückseitig erfolgt, können mehrere Außeneinheiten platzsparend nebeneinander positioniert werden. Der Luftaustritt erfolgt nach vorne. Wärmetauscher: Zweiteiliger Hochleistungswärmetauscher, aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen, optimiert für den Betrieb mit dem Kältemittel R290. Die Lamellen haben eine besondere gewellte Oberflächenbeschaffenheit zur Leistungsoptimierung und Reduzierung der Abtauzeit und sind mit einer "Black-Fin" Beschichtung versehen, welche das Gerät optimal gegen Korrosion und Verschmutzung schützt. Lüftermotor: Der direkt angetriebene Axialventilator (BLDC Motor) ist statisch und dynamisch ausgewuchtet. Im Teillastbetrieb bzw. bei milden Umgebungstemperaturen wird die Luftmenge auf ein Minimum reduziert. Da der Luftaustritt nach vorne erfolgt, können auch mehrere Außeneinheiten dicht nebeneinanderstehen. Kältekreislauf: Der Kältekreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit R290 bzw. Öl vorgefüllt. Folgende Komponenten sind ebenfalls enthalten: Sicherheitskomponenten für Propan-Kälteittel, Drucksensor (Hochdruck), Akkumulator, elektrische Ventile und elektronische E-Ventile. Durch einen zusätzlichen Flüssigkeitsunterkühler wird das flüssige Kältemittel stark unterkühlt. Ein gleichzeitiges Kühlen und Heizen von verschiedenen Inneneinheiten ist nicht möglich. Verdichter: Die Außeneinheit ist mit dem vollhermetischen robusten neu entwickeltem Inverter Scroll-Verdichter mit integriertem Motorschutz und Hochdruckschalter ausgestattet. Zur Schallreduzierung ist der Kompressor mit einem speziellen Schallschutz eingehaust. Des Weiteren wird durch die effiziente Zentrifugalölabscheidung die Ölwurfrate geringgehalten. Regelung über Mikroprozessor: Inverter - Leistungsregelung eines Verdichters zur optimalen Anpassung an den momentanen Heizbedarf, Digitale Messung des Kondensationsdrucks, Regulierung von Verdampfungs- bzw. Kondensationstemperatur, Regulierung der Überhitzung bzw. Heißgastemperatur, Optimiertes Abtauverhalten im Heizbetrieb (Adaptive Kältemitteleinspritzung), Temperaturerfassung der Umgebungs-, Heißgas-, Saugleitungs- und Wärmetauschertemperatur, Programm zur automatischen Ölrückführung im Teillastbetrieb, Betriebsstatus / Fehler Meldung über LED Anzeige, Außentemperaturabhängige Regelung der Vor- und Rücklauftemperatur. Fernbedienung: Serienmäßig wird das Gerät mit einer Standard III Kabelfernbedienung ausgeliefert. Der Anschluss anderer Fernbedienungen ist nicht möglich und nicht notwendig. Technische Daten Nennheizleistung: kW 14,0 Heizleistung: 7°C AT / 35°C W -- 14,0 kW Heizleistung: 2°C AT / 35°C W -- 14,0 kW Heizleistung: 7°C AT / 55°C W -- 11,0 kW Heizleistung:-7°C AT / 35°C W --13,0 kW Heizleistung: -7°C AT / 55°C W -- 10,3 kW ETAs: (35°C) % 212 ETAs: (55°C) % 155 COP: (7°C/35°C) 4,5 COP: (2°C/35°C) 3,6 COP: (7°C/55°C) 3,2 Nennleistungsaufnahme Kühlen: kW 4,0 Heizen: kW 3,1 Betriebsstrom Kühlen: A 4,4 Heizen: A 4,5 Außeneinheit Einsatzgrenzen Außentemperatur Kühlen: °C 5/48 Heizen: °C -28/35 Luftvolumenstrom: m³/h 1x 6600 Schallleistungspegel: dB(A) 51 Abmessungen: (HxBxT) mm 1019x1560x520 Gewicht: kg 178 Einsatzgrenzen Wasseraustritt Kühlen: °C 5/27 Heizen: °C 25/75 DHW Wasser: °C 15/80 Pumpe Regelbereich: (min/max) % 10 / 100 Leistungsaufnahme: W 145 Förderhöhe: (max.) m 11,0 Rohrleitungsanschlüsse Wasser: (Ein/Aus) Zoll 1 Kältemittel: R290 Werksfüllung: kg 1,2 Gefährdungsklasse: A3 GWP: 3 tCO2-Äquivalent: 0,0036 Elektroleitung: (H07RN-F) mm 4 x 5 Absicherung: A 16 Hersteller LG Electronics Modell HM123HF UB60 ° Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. *In dieser Kombination ist eine Kühlfunktion nicht möglich. **Mit Verwendung der integrierten Elektroheizstäbe ***E-Heizstäbe müssen separat mit Spannung versorgt und abgesichert werden. Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen Behörden und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Schalldruckpegel gemessen nach DIN EN ISO 3745 im Abstand von 1m zum Gerät. Artikelnummer HM124MR.U34 EAN-Nummer 8808992960799 Matchcode HM143M Mindestverpackungsmenge 1 Hinweis: Konstruktionsstahl ist im EP der Pos. einzukalkulieren Das Spülen und Befüllen der Heizungsanlage ist im EP ebenfalls mit einzukalkulieren. oder gleichwertig

0001.__.0002 14,00 kW 3 Phasig Innengerät Modell HN1639HC NK0 LG Electronics Split Hydro Unit Modell HN1639HC.NK0 mit 14,0 kW Geprüft nach: EN14511 Hydraulikmodul Inneneinheit zur Wärmepumpe, konzipiert für den monovalenten und den bivalenten Betrieb im Heizsystem. Die Inneneinheit beinhaltet die Steuerung, die Umwälzpumpe (Hocheffizienzpumpe), den Strömungsfilter, das Ausdehnungsgefäß, Elektroheizstäbe (Backup-Heater) sowie den Wärmetauscher. Das Gehäuse, aus stabilem Stahlblech, ist selbst-tragend und durch die elektrostatisch aufgebrachte Polyesterlackierung, optimal gegen Korrosion geschützt. Der Motor der Umwälzpumpe ist über Thermokontakte gegen Überhitzung geschützt. Das Bedienelement wird von einer Schutzklappe aus Metall abgedeckt. Der Wärmetauscher ist als Plattenwärmetauscher ausgelegt. Zum Schutz der Anlage sind folgende Bauteile eingesetzt: Sicherheitsventil (öffnet bei Überschreitung von 3 bar Wasserdruck), Ausdehnungsgefäß (8 l), Wassertemperatur-Begrenzungsfühler (löst bei 90°C aus) sowie ein Strömungswächter (Mindestdurchlauf 15 l/min). Die kälteseitigen Anschlüsse sind als Bördelverschraubungen ausgeführt. Der Kältekreis ist getrocknet, evakuiert und mit Schutzgas gefüllt. Die Wasseranschlüsse sind als zöllige Gewindeverschraubungen ausgeführt. Die Anschlüsse befinden sich an der Unterseite des Gerätes. Die Spannungs- versorgung erfolgt über 400V/3Ph~ Netz. An der Frontseite des Hydraulikmoduls ist bereits eine Kabelfernbedienung verbaut. Technische Daten Einsatzgrenzen Wasseraustritt Kühlen: °C 5/27 Heizen: °C 15/75 DHW-Wasser: °C 15/80 Schallleistungspegel: dB(A) 39 Abmessungen: (HxBxT) mm 850x490x315 Gewicht: kg 30 Rohrleitungsanschlüsse Wasser: (Ein/Aus) Zoll 1 Hersteller LG Electronics Modell HN1639HC NK0 ° Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. *In dieser Kombination ist eine Kühlfunktion nicht möglich. **Mit Verwendung der integrierten Elektroheizstäbe ***E-Heizstäbe müssen separat mit Spannung versorgt und abgesichert werden. Die Dimensionierung der Elektroleitung muss den jeweiligen örtlichen Behörden und internationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Hinweis: Da wir unsere Produkte ständig weiterentwickeln, können einige technische Daten ohne Ankündigung geändert werden. Hinweis: Konstruktionsstahl ist im EP der Pos. einzurechnen oder gleichwertig

0001.__.0003 LG Electronics I/O-Schnittstellen Modul Modell PVDSMN000 Zubehör LG Electronics I/O-Schnittstellen Modul Modell PVDSMN000 Zubehör oder gleichwertig

0001.__.0004 LG Electronics Zentrale Steuerung AC EZ Touch Modell PACEZA000 LG Electronics Modell PACEZA000 Zubehör AWHP-PACEZA000 LG Electronics Zentrale Steuerung AC EZ Touch LG Electronics Zentral Steuerung AWHP-PACEZA000 AC-EZ Touch Zentral Fernbedienung Beschreibung: Einfache Steuerung von Inverter- und Multi-Split Klimageräten über einen 5 Zoll Touch-Bildschirm. Es ermöglicht eine Überwachung und Steuerung von bis zu 64 Innengeräten. Die Fernbedienung wird an der Wand montiert und mit der Außeneinheit verbunden. Abmessungen (B X H X T): 137 x 121 x 25mm Grundfunktionen: - Ein/Ausschalten von einzelnen Geräten oder Gruppen, - Ein/Ausschalten von allen angeschlossenen Geräten, - Betriebsarten Kühlen, Heizen, Auto, Lüften und Entfeuchten, - Sperren/Entsperren von einzelnen oder allen Geräten, - Temperatureinstellung, - Ventilatordrehzahleinstellung, - Anzeige des Energieverbrauchs (bei installiertem PDI), - Steuerung über Zeitprogramme. Systemüberwachung: - Betriebsstatus der Anlage (Ein/Aus/Kühlen/Heizen), - Störmeldung der einzelnen Geräte, - Abfrage der gesperrten Geräte. Systemvoraussetzungen: - Es können bis zu 64 Inneneinheiten verwaltet werden, - Die Innengeräte müssen über eine Fernbedienung mit einer Geräte- bzw. Gruppennummer versehen werden, - An jeder Außeneinheit muss das Anschlussmodul PI485 eingebaut sein, - Die Verbindungsleitung zur Außeneinheit muss abgeschirmt sein (mind. 4x0,75mm² max. 100m/ 4x1,25mm² max. 220m). Systemvernetzung: - Es können auch Innengeräte mehrerer Außeneinheiten über die Zentralfernbedienung gesteuert werden, - Einsetzbar ab High-Inverter UU37WH, Inverter UU18W und Multi-Split MU3.. Die Außeneinheiten müssen über ein zweiadriges Bus-Kabel miteinander verbunden sein. Fabrikat: LG Electronics Typ: AWHPPACEZA000 ° Alle Angaben sind Werksangaben, Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Hersteller: LG Electronics Deutschland GmbH Warengruppe: ACCESSORY Modell: AWHP-PACEZA000 Menge: 1 Einheit: Stck Nur liefern Artikelnummer AWHP-PACEZA000. oder gleichwertig

0001.__.0005 LG Electronic Potentialfreier kontakt Modell PDRYCB000 ( 1 Steuerungspunkt Potentialfreier kontakt) LG Electronics Therma V Zubehör Externer Kontakt potenzialfrei, 1 Steuerungspunkt Modell PDRYCB000 Zubehör Beschreibung: Dieses Anschlussmodul ermöglicht eine einfache Ansteuerung einer einzelnen Inneneinheit. Installiert wird die Platine (mit Gehäuse) in Nähe der Inneneinheit. Mit dem beigelegten Steckerkabel wird das Modul an der Steuerplatine angeschlossen. Die Ansteuerung erfolgt über 230V Signale. Abmessungen (HxBxT): 38x120x120 mm Folgende Funktionen hat dieses Modul: - Ein/Ausschalten über ein 230V Signal, - Freigabe über ein 230V Signal (Sperren), - Betriebsmeldung: 230V Signal, - Störmeldung: 230V Signal (auch Fehlermeldungen der Außeneinheit), - Spannungsversorgung 230V. Systemvernetzung. Je nach Verkabelung der Versorgungs- / Signalspannung kann gewählt werden zwischen Ein/Ausschaltung oder einer Freigabe. Im Fall der Freigabe muß die Inneneinheit noch über die Fernbedienung eingeschaltet werden. Fabrikat: LG Electronics Typ: PDRYCB000 ° Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Hersteller: LG Electronics Deutschland GmbH Warengruppe: ACCESSORY Modell: AWHP-PDRYCB000 Menge: 1 Einheit: Stck Nur liefern Artikelnummer AWHP-PDRYCB000. oder gleichwertig

0001.__.0006 LG Electronics Modbus RTU Gateway für Außengeräte Modell PMBUSB00A LG Electronics Therma V Zubehör Schnittstellen Modbus RTU Gateway für Außengeräte Modell: PMBUSB00A Beschreibung: Das Modbus RTU Gateway ermöglicht eine Umwandlung des internen LG Kommunikationsprotokolls (LGAP) in ein Modbus RTU Protokoll (RS-485). Das Gateway kann ich einem Schaltkasten auf einer Hutschiene montiert werden. Mit einem einzelnen Modul können bis zu 16 Inneneinheiten verknüpft werden (Außeneinheiten in Reihe angeschlossen). Insgesamt können bis zu 4 Module miteinander verbunden werden, sodass max. 64 Inneneinheiten verknüpft werden können. Es ist darauf zu achten, dass die Zentraladressen im Bereich von 00-3F (hexadezimal) vergeben werden. Kompatibilität: - Alle Außeneinheiten, die eine RS-485 Schnittstelle besitzen Technische Daten: Max. Anzahl verknüpfbarer Inneneinheiten pro Modul: 16 Max. Anzahl verknüpfbarer Module: 4 Abmessungen (HxBxT): 89,7 x 53,6 x 60,7 mm Gewicht: 0,1 kg Spannungsversorgung: 12 V (DC) Betriebsbereich: -20 - 65 °C Fabrikat: LG Electronics Typ: AWHP-PMBUSB00A ° Alle Angaben sind Werksangaben. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Hersteller: LG Electronics Deutschland GmbH Warengruppe: ACCESSORY Modell: AWHP-PMBUSB00A Menge: 1 Einheit: Stck Nur liefern Artikelnummer AWHP-PMBUSB00A. oder gleichwertig

0001.__.0007 COSMO Magnetit-Schlammabscheider 1 1/2 " Messing drehbar mit COSMO Magnetit-Schlammabscheider 1 1/2 " Messing drehbar mit Zyklonkammer Cosmo Magnetit-Schlammabscheider mit Zyklontechnologie, zusätzlicher INOX-Feinfilter, Filterfeinheit 300 µm. Gehäuse aus Messing CW617N, vernickelt. Hochleistungsmagnet aus Neodym N35H in geschlossener Magnetkammer, geeignete Medien: Wasser / Wasser mit Glycolanteil bis 50 Prozent. Eingebaute Entlüftung im Gehäusedeckel (5 mm Inbus), drehbarer KFE-Hahn Temperaturbereich: 0-90 °C, max. Betriebsdruck: 10 bar, Montage senkrecht, waagerecht und rechtwinklig durch T - Anschlussarmatur, Aussengewinde flachdichtend nach ISO 228 1" Höhe: 141 mm Breite: 73 mm Tiefe: 137,5 mm Gewicht: 1,5 kg oder ähnlich Angebotenes Fabrikat oder gleichwertig

0001.__.0008 Universal-Rückschlagventil DN25 Universal-Messing-Rückschlagventil DN25 oder gleichwertig

0001.__.0009 Caleffi iStop Frostschutzventil 1", DN 25, für Wärmepumpen Caleffi iStop Frostschutzventil 1", DN 25, für Wärmepumpen oder gleichwertig

0001.__.0010 Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 80 Membran-Ausdehnungsgefäß MAG 80 Das solebeständige Membran-Membran-Ausdehnungsgefäß für Sole-Wasser-Wärmepumpen verfügt über eine Rollmembran zur Druckhaltung und zum Volumenausgleich für die Wärmequellen-Seite. Angebotenes Fabrikat:________________________________ oder gleichwertig

0001.__.0011 WESA Kugelhahn KFE Edelstahl 1/2" Aussengewinde x 3/4" WESA Kugelhahn KFE Edelstahl 1/2" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde schweres Modell mit Zink Flügelgriff rot mit Kappe und Kette Edelstahl-KFE Kugelhahn AG/AG PTFE gedichted mit Kappe und Kette Flügelgriff Zink rot lackiert Hier in der Varinte Kugelhahn KFE Edelstahl 1/2" Aussengewinde x 3/4" Aussengewinde schweres Modell mit Zink Flügelgriff rot mit Kappe und Kette Einheit : Stk Artikelnr. : 1542-45 oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat oder gleichwertig

0001.__.0012 Honeywell Nachfüllkombination NK300SE-SO 1/2" mit Enthärtung Honeywell Nachfüllkombination NK300SE-SO 1/2" mit Enthärtungsspatrone Technische Details Resideo/Honeywell Nachfüllkombination NK300SE-SO Komponenten: Absperrorgan, Systemtrenner BA, Druckminderer, Verschneideeinheit (VE300S-1/2A), Enthärtungspatrone (P300-L), Prüf- und Entleerorgan, Absperrorgan Nachfüllen von Heizungsanlagen nach DIN EN 1717 und DIN 1988-100 Wunschdruck einstellbar am Druckminderer Wasserenthärtung, Vermeidung von Kalkablagerungen und Korrosion Ablassventil zur Probenahme und Kontrolle der Parameter Abnehmbares, elektronisches Smart-Monitoring-System Benutzeroberfläche: Daten zu Wasserhärte/Patronentyp, Volumenstrom-/Wasserverbrauchsanzeige, Alarme für Patronen- und Batteriewechsel Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing Im Lieferumfang: Patrone P300-L, Messbesteck für Rohwasserhärte, Befestigungsset Trinkwasser, waagrechte Einbaulage Stromversorgung: 2 AA-Alkalibatterien (nicht eingelegt) Anschlüsse: Außengewinde, Gewindetüllen 1/2", Eingang/Ausgang Absperrung Druck: Hinterdruck 1,5 - 4 bar, Max. Arbeitsdruck 10 bar Systemtrenner Kategorie: BA Max. Eingangstemperatur: 30°C Nennweite: 1/2" Fabrikat: Resideo, Typ: Braukmann oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat

0001.__.0013 Elektrische Verbindungsleitung 30m ( NYCWY 5x6 mm2) Elektrische Verbindungsleitungen (Erdleitungen) Steckerfertige elektrische Verbindungsleitung für die Verbindung Wärmepumpe/ Regelung (im Haus), bestehend aus: - Steuerleitung (230 V) - Kleinspannungsleitung Länge der Verbindungsleitungen 30 m.  ( NYCWY 5x6 mm2) oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat

0001.__.0014 OVENTROP-Verteilerbalken für "Regumat" DN50, für 2 Heizkreise, Stahl OVENTROP-Verteilerbalken für Regumat DN 50, für 2 Heizkreise, Stahl oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat

0001.__.0015 OVENTROP-Station Regumat M3-220 DN 40, Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8 Für die Anbindung eines gemischten Heizkreises. Die Stationen beinhalten alle Armaturen, die für die Verbindung von Wärmeerzeuger, Pumpen und Rohrleitungen notwendig sind. Die Stationen ermöglichen das vor- und rücklaufseitige Absperren des Heizkreises. Das Sperrventil im Rücklaufstrang verhindert Fehlzirkulationen. Vor- und Rücklauf können vor Ort individuell gewechselt werden. Die Stationen bestehen aus einer Absperreinrichtung mit zwei Kugelhähnen zum Absperren des Heizkreises, zwei Thermometern in den Handgriffen integriert zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur, einem Sperrventil zur Vermeidung von Fehlzirkulationen, einem Dreiwegemischer mit Stellmotor und einer Wärmedämmung. Je nach Ausführung ist zusätzlich ein Pumpenkugelhahn zum einfachen Pumpenwechsel ohne das Entleeren von Anlagenteilen enthalten.Die Regumat Stationen zeichnen sich durch eine zeit- und platzsparende Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme aus. Es ist eine hohe Funktionssicherheit durch wartungsfreie Armaturen und hochwertige Materialien gegeben. Die Stationen können modular mit verschiedenem Zubehör erweitert werden.Ausführung: Gemischter HeizkreisNennweite: DN 40Anschluss Heizkreis: G 2 IGAnschluss Wärmeerzeuger: G 2 AG flachdichtendPumpenbaulänge: 220 mmPumpentyp: Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8Vorlauf: LinksMöglichkeit Vorlaufwechsel: JaLänge: 340 mmBreite: 428 mmHöhe: 850 mmArmaturenlänge: 797 mmAchsabstand: 180 mmWärmedämmung: JaUniversalwärmedämmung: JaWandhalterung: NeinAbsperrbar: JaPumpenkugelhahn: JaPumpenkugelhahn mit Entleerungs-/Spülventil: JaÜberströmeinsatz: NeinSperrventil: JaÖffnungsdruck Sperrventil: 20 mbarDreiwegemischer/Dreiwegemischventil: JaStellmotor: JaTemperaturregelung: elektronischSicherheitstemperaturwächter: NeinKvs: 24.8Empfohlener Einsatzbereich (dT = 20K, dp = 100 mbar): 175 kWMax. Betriebstemperatur: 95 CMax. Betriebsdruck: 10 barDichtgeprüft: JaArt.-Nr.: 1358351EAN: 4026755535709Hersteller: Oventrop GmbH und Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten oder gleichwertig

0001.__.0016 OVENTROP-Station Regumat M3-280 DN 50, Wilo Stratos Maxo 50/0,5-12 Für die Anbindung eines gemischten Heizkreises. Die Stationen beinhalten alle Armaturen, die für die Verbindung von Wärmeerzeuger, Pumpen und Rohrleitungen notwendig sind. Die Stationen ermöglichen das vor- und rücklaufseitige Absperren des Heizkreises. Das Sperrventil im Rücklaufstrang verhindert Fehlzirkulationen. Vor- und Rücklauf können vor Ort individuell gewechselt werden. Die Stationen bestehen aus einer Absperreinrichtung mit zwei Kugelhähnen zum Absperren des Heizkreises, zwei Thermometern in den Handgriffen integriert zur Anzeige der Vor- und Rücklauftemperatur, einem Sperrventil zur Vermeidung von Fehlzirkulationen, einem Dreiwegemischer mit Stellmotor und einer Wärmedämmung. Je nach Ausführung ist zusätzlich ein Pumpenkugelhahn zum einfachen Pumpenwechsel ohne das Entleeren von Anlagenteilen enthalten.Die Regumat Stationen zeichnen sich durch eine zeit- und platzsparende Montage der Heizkessel an die Rohrleitungssysteme aus. Es ist eine hohe Funktionssicherheit durch wartungsfreie Armaturen und hochwertige Materialien gegeben. Die Stationen können modular mit verschiedenem Zubehör erweitert werden.Ausführung: Gemischter HeizkreisNennweite: DN 50Anschluss Heizkreis: G 2 IGAnschluss Wärmeerzeuger: G 2 AG flachdichtendPumpenbaulänge: 280 mmPumpentyp: Wilo Stratos Maxo 50/0,5-12Vorlauf: LinksMöglichkeit Vorlaufwechsel: JaLänge: 340 mmBreite: 428 mmHöhe: 850 mmArmaturenlänge: 797 mmAchsabstand: 180 mmWärmedämmung: JaUniversalwärmedämmung: JaWandhalterung: NeinAbsperrbar: JaPumpenkugelhahn: JaPumpenkugelhahn mit Entleerungs-/Spülventil: JaÜberströmeinsatz: NeinSperrventil: JaÖffnungsdruck Sperrventil: 20 mbarDreiwegemischer/Dreiwegemischventil: JaStellmotor: JaTemperaturregelung: elektronischSicherheitstemperaturwächter: NeinKvs: 24.8Empfohlener Einsatzbereich (dT = 20K, dp = 100 mbar): 175 kWMax. Betriebstemperatur: 95 CMax. Betriebsdruck: 10 barDichtgeprüft: JaArt.-Nr.: 1358651EAN: 4026755371994Hersteller: Oventrop GmbH und Co. KGTechnische Änderungen vorbehalten oder gleichwertig

0001.__.0017 Alternative Wärmepumpe inkl. sämtlicher Leistungen gem. Pos. 1.1. bis 1.16. nach Wahl des Bieters Alternative Wärmepumpe inkl. sämtlicher Leistungen gem. Pos. 1.1. bis 1.16. nach Wahl des Bieters Die Technik muss dem Energiestandard BEG-40 und dem Nachhaltigkeitssiegel QNG-Plus entsprechen. Die Heizlastberechnungen des Wärmeschützers und Fachplaners HLS müssen berücksichtigt werden.

Erdleitungen Erdleitungen

0001.__.0018 Flexalen 600 Doppelrohr 2xDN25 Heizung (125) Flexalen 600 Doppelrohr 2xDN25  Heizung (125) flexibles, vorisoliertes FLEXALEN- Kunststoffrohrsystem selbstkompensierend für die direkte Erdverlegung im Heizungsbereich als Doppelrohrsystem. Cradle-to-Cradle-certifiedTM Silber - positiver Einfluss auf die LEED & BREEAM Bewertung von Gebäuden. Daher bestens geeignet für nachhaltiges Bauen. Geprüfte Qualität nach KIWA gemäß BRL-Richtlinie BRL 5609-2. Fernwärmerohr gemäß DIN EN 15632-1,3. Mediumrohr Polybuten (PB-H) vollkommen homogen verschweißbar mit Diffusionssperre, sauerstoffdicht nach DIN 4726, Korrosions- und Wartungsfrei, Temperatur/Druckbelastung +95°C/ 8 bar. Wärmedämmung aus flexiblem, geschlossenzelligem Weich-Polyolefinschaum mit geprüfter Wärmeleitfähigkeit sowie längswassersperrender Verbindung zwischen Dämmschaum und Mantelrohr. Das Mantelrohr besteht aus verstärktem Polyethylen und ist als Wellrohr ausgebildet. Mediumrohre: 2x Nennweite DN25 Hüllrohr: Außendurchmesser 125mm inkl. 8 Stk Pressübergänge 90 Grad, DN50 mit 2 Zoll AG  für Flexalen 600 Doppelrohr Schnittstelle: Die Erdarbeiten und Erstellung und verschließung des Grabens erfolgt bauseits. Die Verlegung der Erdleitung zwischen Wärmepumpe und Anschluss im Haus, erfolgt durch den AN HLS. Die Hauseinführung für 2x DN25 Heizung (125) (Doppelrohr) und die entsprechenden Dichtungseinsätze erfolgen durch den Rohbauer. Die Zuleitung und Steuerleitung für die Wärmepumpe wird durch das Fernwärmerohr gezogen. Diese Leistung erfolgt durch den AN HLS oder gleichwertig Angebotenes Fabrikat

0001.__.0019 Fixpunktschelle für Doppelrohr reduziert 25mm. Ø125 mm Fixpunktschelle für Doppelrohr reduziert 25mm. Ø125 mm

0001.__.0020 Curaflex Nova® Senso Dichtungseinsatz (Einbauort Außenwand Achse 1 und zwischen F-G / TG Decke) Dichtungseinsatz Curaflex Nova ® Senso mit ITL-System zur Abdichtung von Durchdringungen. Mit STS für schonende Abdichtung der Rohrleitungen. Dicht gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Einsatz in AN seitige Kernbohrung (Weiße Wanne). Dichtungseinsatz Curaflex Nova ® Senso mit ITL als nichtgeteilte Dichtung, mit Gestellringen aus Hochleistungskunststoff, mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern, mit Elastomer-Dichtung aus EPDM, Dichtbreite 45 mm, mit Einlage aus Butyl, geeignet für vorisolierte Kunststoffrohre und flexible Kabelschutzrohre, Dichtigkeit gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40, geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101, mit FHRK-Qualitätssiegel ausgezeichnet, wartungsfreie Ausführung (kein Nachspannen erforderlich), mit 25 Jahre DOYMA-Garantie, einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen, * optional mit 4 Fixierlaschen incl. Schrauben, * Außendurchmesser der Medienleitung 125mm Futterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser 200mm (Kernbohrung ist im EP der Pos. einzurechnen) liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren. inkl. Kernbohrung zu kalkulieren. oder gleichwertig

Durchlauferhizer und Untertischgeräte

0001.__.0021 STIEBEL ELTRON Komfort-DurchlauferhitzerDHE 18/21/24, 18, 21, 24kW/400V, weiß Der druckfeste Komfort-Durchlauferhitzerversorgt mehrere Entnahmestellen mit Warmwasser und lässt sich mit handelsüblichen Druckarmaturen kombinieren. KOMFORTMERKMALE: Das vollelektronisch geregelte Gerät liefertjederzeit gradgenaue Wunschtemperaturen.Hinterleuchtetes Multifunktions-Display,eine ECO-Taste, zwei Speichertasten für Wunschtemperaturen, vier Wellness-Duschprogramme und Wannenfüll-Automatik. LED-Anzeige warnt vor Verbrühungen. Komfort-Fernbedienung als Zubehör. EFFIZIENZ: Das Gerät spart dank der 4i-Technologie und der vollelektronischen Leistungsregelung biszu 30 % Energie und Wasser. Die eingestellte Temperatur wird immer gradgenau erreicht. Betrieb mit vorerwärmtem Wasser möglich. INSTALLATION: Bei der Untertisch-Montagekönnen Gerätekappe und Bedieneinheit gedreht werden. Profi Rapid-Installationssystem: Die universelle Montageleiste berücksichtigtmarktübliche Befestigungspunkte und gleicht Wandunebenheiten sowie Bohrloch-Abweichungen aus. Einfacher Wasseranschluss durch den vergrößerten Anschlussraum mit schwenkbarem Kaltwasser-Einlauf, Wasser-Schraubanschlüssen und Doppelnippel-Anschlüssen. Die Montage erfolgt Aufputz oder Unterputz mit 3-Wege-Absperrung. Anschluss an Kunststoffrohre entsprechend der Herstellerangaben. Netzanschluss von oben oder unten, eine Einführhilfe für Elektrokabel ist integriert. SERVICE: Auslesbarer Fehlerspeicher im Display und integrierte LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Schnelles Blankdraht-Heizsystem für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. Elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennung. Ein dauerhafter Verbrühschutz kann eingestellt werden. Technical data: Nennspannung: 400 V Nennspannung 1: 380 V Nennspannung 2: 400 V Nennspannung 3: 415 V Nennleistung: 18/21/24 kW Nennleistung 1: 16,2/19/21,7 kW Nennleistung 2: 18/21/24 kW Nennleistung 3: 19,4/22,6/25,8 kW Nennstrom: 29/31/35 A Nennstrom 1: 27,6/29,5/33,3 A Nennstrom 2: 29/31/35 A Nennstrom 3: 30,1/32,2/36,3 A Absicherung: 32/32/35 A Absicherung 1: 32/32/35 A Absicherung 2: 32/32/35 A Absicherung 3: 32/32/40 A Frequenz: 50/60 Hz Frequenz 1: 50/60 Hz Frequenz 2: 50/60 Hz Frequenz 3: 50/- Hz Phasen: 3/PE Gewicht: 3.1 kg Energieeffizienzklasse: A Schutzart (IP): IP25 Temperatureinstellung: 20-60 GradC Farbe: weiß Höhe: 466 mm Breite: 225 mm Tiefe: 116 mm oder gleichwertig

0001.__.0022 STIEBEL ELTRON Mini-Durchlauferhitzer DEM 6, 5,7 kW/230V,weiß ANWENDUNG: Der elektronisch geregelte Mini-Durchlauferhitzer versorgt ein Waschbecken mit Warmwasser. Der Betrieb ist sowohl mit Druckarmaturen als auch mit drucklosen Armaturen möglich. KOMFORTMERKMALE: Das Gerät verfügt über eine Regelelektronik und einen Sensor für die Auslauftemperatur. Die Wunschtemperatur wird bis zur maximalen Leistung gradgenau erreicht. Eine interne Temperaturbegrenzung ist dank Temperaturskala stufenlos möglich. Ein Durchflussmengen-Regler ist integriert. Sowohl Über- als Untertisch-Montage sindmöglich. EFFIZIENZ: Energie- und wassersparende Betrieb durch elektronische Leistungsregelung erreicht. Das Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht nötig. INSTALLATION: Zeitsparende Montage durchdas Profi-Rapid Installationssystem mit 2-Punkt-Befestigung. Die Rückwand kann zudem als Bohrschablone genutzt werden. Bohrloch-Abweichungen werden durch die integrierten Langlöcher ausgeglichen. Außenliegenden Metall-Wasseranschlüsse für die schnelle Installation der Armaturen. Der Netzanschluss wird durch eine serienmäßig vorbereitete elektrische Anschlussleitung vereinfacht. Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. SICHERHEIT: Dieautomatische Leistungsanpassung schützt vor Verbrühungen bei hohen Einlauftemperaturen. Sicherheitssystem mit Sicherheits-Druckbegrenzung und elektronischer Temperaturüberwachung. Technical data: Nennspannung: 230 V Nennspannung 1: 200 V Nennspannung 2: 220 V Nennspannung 3: 230 V Nennspannung 4: 240 V Nennleistung: 5,7 kW Nennleistung 1: 4,3 kW Nennleistung 2: 5,2 kW Nennleistung 3: 5,7 kW Nennleistung 4: 6.2 kW Nennstrom: 24,7 A Nennstrom 1: 21,6 A Nennstrom 2: 23,6 A Nennstrom 3: 24,7 A Nennstrom 4: 25.8 A Absicherung: 25 A Absicherung 1: 25 A Absicherung 2: 25 A Absicherung 3: 25 A Absicherung 4: 32 A Frequenz: 50/60 Hz Frequenz 1: 50/60 Hz Frequenz 2: 50/60 Hz Frequenz 3: 50/60 Hz Frequenz 4: 50/60 Hz Phasen: 1/N/PE Wasseranschluss: G 3/8 A Energieeffizienzklasse: A Schutzart (IP): IP25 Temperatureinstellung: 30-50 GradC Farbe: weiß Höhe: 143 mm Breite: 190 mm Tiefe: 82 mm Gewicht: 1.7 kg oder gleichwertig

0002 Leitungen, Armaturen und Heizflächen

0002.01 Rohrleitungen und Zubehör

0002.02 Formteile

0002.03 Armaturen

0002.04 Fußbodenheizung

0002.05 Heizkörper

0002.06 Wärmedämmung und Zubehör

0003 Sanitärtechnik

Vorbemerkungen Vorbemerkungen 1. Erschliessungsgrundlagen Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus dem Versorgungsnetz derzuständigen Stadtwärke. Die Übergabestation für die Wasserversorgung ist im Hausanschlussraum im KG vorgesehen. Die Entsorgung des Schmutzwassers und Regenwassers der Dachflächen,Tiefgaragendecke, Zuwegungen, Terrassen und Balkone erfolgt über einen Anschluss an einen vorhandenen Mischwasserkanal. 2. Entwässerungssysteme Die Schmutzwassersammelleitungen im Kellergeschoss, Fallleitungen sowie Anschlußleitungen in den einzelnen Geschossen werden in schallgedämmten, mineralverstärktem Polypropylenrohr nach den Verlegerichtlinien des Herstellers ausgeführt. Alle Rohrleitungen sind mit schallentkoppelten Rohrleitungsbefestigungen einschl. Schalldämmeinlagen auszuführen. Im Bereich von Vor- und Abmauerungen,in Installationsschächten sowie in Fußbodenschlitzen sind die Rohrleitungen mit entsprechender Körperschalldämmung auszuführen. Rohrleitungsverzüge in Abhangdecken und Abkofferungen werden mit alukaschierten Mineralfaserschalen, nach DIN 4102, Brandklasse A, versehen. Das unterhalb der Rückstauebeneanfallende Schmutz- und Regenwasser wird mit Hebeanlagen über die örtliche Rückstauebene gefördert und von dort in die im Kellergeschoß verlaufende Schmutz- und Regenwassersammelleitung eingeleitet. Das gesamte Schmutz- und Regenwassersystem wird nach DIN EN 12056 Teil 1-5 und DIN 1986 Teil 100 Ausgabe 2008 ausgeführt. Alle Grundleitungen und Schächte innerhalb und außerhalb des Gebäudes sind einer Wasserdichtigkeitsprüfung mit Protokoll nach DIN 1986/1230 zu unterziehen. Bei der Montage aller Rohrleitungen ist besonders der Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 und VDI 4100 von LIN = max. 25 dB(A) zu berücksichtigen. Geplante Entwässerungsrinnen vor den Fassaden sowie die außenliegenden Dachflächen, Balkon-, Terrassen-, Loggien- und Notentwässerungssysteme sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Rohrdurchführungen durch die Außenwände des Kellereschosses einschl. Dichtelemente gegen drückendes / nichtdrückendes Wasser und die Beschichtung derBohrlochwandungen sind ebenfalls kein Bestandteil dieser Ausschreibung. Bei der Ausführung sind insbesondere zu berücksichtigen: - DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden DIN 1986 Teil 100 - VDI 4100 Schallschutz von Wohnungen - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - MBO Musterbauordnung - MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagenrichtlinen - aktuelle brandschutztechnische Bestimmungen des DIBT - Prüfzeugnisse und Zulassungen aller Komponenten 3. Trinkwasserversorgung Die Trinkwasseranlagen werden nach DIN 1988 2011-08 und TrinkwV 2012 ausgeführt. Als technische Einrichtungen der Wasserübergabestation ist unter anderem eineFeinfilteranlage mit Rückspülung, Vor- und Nachdruckmanometer sowie Rückflussverhinderer und Druckminderer vorgesehen. Die Trinkkaltwasserleitung wird zum Anschluß an die zentrale Warmwasserbereitung in die Technikzentrale geführt. Von dort werden die Trinkwasserleitungen kalt (TWK), warm (TWW) und die Zirkulationsrohrleitungen (TWZ) zu den Installationsschächten geführt und in den einzelnen Geschossen an die jeweiligen sanitären Einrichtungsgegenständen in den Bädern / WC und Küche angeschlossen. Sämtliche Steigestränge erhalten Strangabsperrventile mit Entleerung und automatische Zirkulationsregulierventile. Die Nassbereiche und Küchen erhalten Etagenabsperrventile mit Wasserz.hleranschlussstücken für die Verbrauchsmessung. Die Lieferung undMontage der Wasserzähler (ausgenommen des städtischen Wasserzählers) sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. Alle Absperrventile und Armaturen im Untergeschoss erhalten zur Kennzeichnung Bezeichnungsschilder. Die Kalt- und Warmwasserrohrleitungen werden von der Hausanschlussstation bzw. Trinkwassererwärmungsanlage bis zu den Wasserzählern in Edelstahlrohrnach DIN 1988 / EN 806, aus nichtrostenden Cr-Mo-Ti Stahl, mithandelsüblichen Biegegeräten bis 28 mm biegbar, Werkstoff-Nr. 1.4521, nach DIN EN 10088, PRE-Wert: 24,1 mit Sanpress-Inox-Verbinder aus Edelstahl ausgeführt. Die Verteilungsrohrleitungen werden in Mehrschichtverbundrohr ausgeführt. Die Rohrleitungsführungen der gesamten Wasserleitungen sind unter Beachtung der Richtlinie VDI 6023 und DVGW-W551 entsprechend zu verlegen. Zur Sicherung des Hygienestandards der gesamten Trinkwasseranlage sind nach erfolgter Rohrleitungsmontage oder Unterbrechung der Montagearbeiten alle Rohrenden mit den herstellerseitig vorgesehenen Stopfen zu verschließen. Vor Übergabe der mängelfreien Werkleistung erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung eine Beprobung des Trinkwassers aus den Trinkwasserrohrleitungen kalt und warm. An mindestens 5 Entnahmestellen werden hierzu Proben entnommen und durch ein zertifiziertes Labor nach TrinkwV 2012 untersucht sowie einer ergänzenden Untersuchung auf Legionellen (mängelfreies Endergebnis für beide Untersuchungsergebnisse). Bei der Montage aller Rohrleitungen ist besonders der Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2 und VDI 4100 von LIN = max. 25 dB(A) zu berücksichtigen. Dichtheitsprüfungen der Trinkwasserrohrleitungen kalt und warm sowie der Zirkulationsleitungen sind nur entsprechend Arbeitsblatt ZVHKS Stand Januar 2011 mit Druckluft oder inerten Gasen durchzuführen und zu protokollieren. Bei der Ausführung sind insbesondere zu berücksichtigen: - TrinkwV 2012 Trinkwasserverordnung 2012 - DIN 1988: 2011 Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - DIN EN 1717 Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen - DVGW-W551 Verminderung des Legionellenwachstums - DVGW-W553 Bemessung von zentralen Trinkwassererwärmungsanlagen - VDI 6023 Hygiene in Trinkwasserinstallationen - VDI 4100 Schallschutz von Wohnungen - DIN 4109 Schallschutz im Hochbau - MBO Musterbauordnung - MLAR / LAR / RbALei Leitungsanlagenrichtlinen - aktuelle brandschutztechnische Bestimmungen des DIBT - Prüfzeugnisse und Zulassungen aller Komponenten 4. Sanitäre Einrichtungsgegenstände Die sanitären Einrichtungsgegenstände sind gemäß dieser Ausschreibung aus weißem Sanitärporzellan, die Sanitärarmaturen sind aus Messing, verchromt, DIN-DVGW-geprüft und entsprechen der Armaturenklasse 1. 5. Anmerkung Die Lieferung und Montage von nutzerspezifischen Einrichtungen wie z. B. Kücheneinrichtungen, etc. sowie die zugehörigen Armaturen sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs der Technischen Gebäudeausrüstung.

0003.01 Schmutz- und Regenwasserleitung

0003.02 Rohrleitungen und Zubehör

0003.03 Formteile und Zubehör

0003.04 Armaturen und Einbauteile

0003.05 Wärmedämmung und Zubehör

0004 Wasser- und Entwässerungsanlagen - Ausstattung, Elemente

0004.01 Verbraucher und Zubehör HWR/HA

0004.02 Sanitäre Einrichtungsgegenstände und Zubehör

0004.03 Hebeanlagen

0005 Raumlufttechnische Anlagen

0005.01 Lüftung mit WRG/Badventilatoren

0006 Kernbohrungen

Hinweis Kernbohrungen weitere Kernbohrungen siehe jeweilige Position

Kernbohrungen für alle Medien (HLS) Kernbohrungen für alle Medien (HLS) für Stahlbetonwände sowie Mauerwerkswänden Wandstärke maximal 30 cm bis Güteklasse: B 500 bis Stahleinlagen: 30 mm ********************************************* Anmerkung: In den Einheitspreisen sind enthalten: - sämtliche Fahrtkosten - Transport, Auf-und Abbau aller Maschinen und Gerüste (UG bis DG) - die Stahlzuschläge - das Anzeichnen der Bohrungen - das Genehmigen der Bohrungen (Roh-Bauleiter und Statiker) - das Absichern der Bohrung im darunter liegendem Geschoß - die Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Beschädigungen z.B. bereits vorh. Fenster Die bestehenden Gebäudeteile bzw. Einrichtungen sind gegen Bohrwasser zu schützen und anschließend zu reinigen!

0006.__.0001 Kernbohrung Durchmesser: 150 mm Kernbohrung Durchmesser: 150 mm Kernbohrung Durchmesser: 150 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben Bereich:  Für RW und SW

0006.__.0002 Kernbohrung Durchmesser: 200 mm Kernbohrung Durchmesser: 200mm Kernbohrung Durchmesser: 200mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben Bereich:  Für RW und SW

0006.__.0003 Kernbohrung Durchmesser: 250 mm Kernbohrung Durchmesser: 250 mm Kernbohrung Durchmesser: 250 mm Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben Bereich:  Für RW und SW

0007 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen Arbeiten im Stundenlohn werden nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung anerkannt. Anfallende notwendige Stundenlohnarbeiten sind daher mit einer Schätzung der notwendigen Zeit vor Beginn der Bauleitung zur Genehmigung vorzulegen. Hierfür erforderliche Materialien hat der AN in Abstimmung mit der Bauleitung zu liefern. Alle Stundenlohnzettel und Lieferscheine sind der Bauleitung täglich zur Unterschrift vorzulegen, um in der Abrechnung anerkannt zu werden. Als Preise für die Materialien dürfen nur ortsübliche Verkaufspreise des Baustoffhandels eingesetzt werden. Für durchzuführende Stundenlohnarbeiten werden folgende Stundensätze angeboten:

0007.__.0001 Facharbeiter Stunden eines Facharbeiters

0007.__.0002 Helfer Stunden eines Helfers