Submit your bid

PROJEKTBESCHREIBUNG Projektbeschreibung Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben - Bergheim-Paffendorf, Heckenstraße 24 - 28 - 16 Wohneinheiten - 21 Tiefgaragenstellplätze davon 1 Motorrad Stellplatz - Energiestandard BEG 40, klimafreundlicher Neubau mit QNG Plus - 2 Vollgeschosse + 2-geschossiges Dachgeschoss, das Gebäude ist unterkellert und hat eine Tiefgarage - Krüppelwalmdach - Gesamtwohnfläche: 1.125,53 m² - Kubatur: 6.382 m³ (davon 1.575 m³ Tiefgarage und 864 m³ Keller) Planungsstand - Rohbaufertigstellung: Anfang September 2025 - Rückbau Gerüst: Anfang November 2025 Baubeginn Beginn Ihrer Leistung ca. Mitte November 2025

BIETERABFRAGE, ZEITEN, PERSONAL, UMLAGEN Außenanlagen _____ Wochen Ausführungsdauer gesamt Grundleitungen _____ Arbeitstage Herstellung Grundleitungen und Kanalanschluss außerhalb des Gebäudes ______ Arbeitstage    Verfüllung ______ Arbeitstage    Baustellenräumung ______ Arbeitstage    Gesamt Vorgesehene Anzahl Mitarbeiter _____ Anzahl Die Montage erfolgt mit _____ eigenen Mitarbeitern______ Subunternehmern Samstagsarbeit ist_____ möglich______ nicht möglich Erhöhung der Mitarbeiteranzahl um ___ Mitarbeiter mit einem Vorlauf von ___ Wochen möglich. Alle angefragten Angaben sind zwingend vom Bieter auszufüllen oder per Mail mitzuteilen: ausschreibung@terra-colonia.de Die Teilnahme an wöchentlichen Baubesprechungen ist verpflichtend. __________________________________________________________________ Umlagen - Sicherheitseinbehalt: 10,00 % - Gewährleistungseinbehalt 5,00 % - Bauleistungsversicherung 0,70 % - Baustrom 0,15 % - Bauwasser durch AN Anlagen zum Leistungsverzeichnis siehe anliegende Anlagenliste Der Bieter bestätigt vor der Angebotsausarbeitung die zusätzlichen Vertragsbedingungen vollständig erhalten zu haben und soweit zu Kalkulationszwecken erforderlich gewissenhaft eingesehen und mit der textlichen Beschreibung im Leistungsverzeichnis auf Übereinstimmung geprüft zu haben. _____________________________ Unterschrift Bieter

VERGABE UND PROJEKTHINWEIS Vergabe und Projekthinweis Es wurde das Projekt Köln, Kurze Straße 11 in der vergangenen Woche ausgeschrieben. Die Projektdaten zu dem Projekt Kurze Straße finden Sie unten. Es wird eine Doppelvergabe beider Projekte angestrebt! Es ist aber kein Muss. Projektdaten Kurze Straße: - Kurze Str. 11, 50858 Köln (Weiden) - 6 Wohneinheiten - 5 PKW-Stellplätze - Energie-Effizienz-Standard BEG 2023 - 2 Vollgeschosse + DG, das Gebäude ist teilunterkellert - Satteldach - Gesamtwohnfläche 495,55 m² - Kubatur Wohngebäude 2.119,61 m³

VORBEMERKUNGEN Vorbemerkungen der Terra Colonia GmbH 1. Vertragsbestandteile 1.1 Dem Angebot sowie der Übernahme und Ausführung der Arbeiten liegen in nachstehender Reihenfolge zugrunde: - das Auftragsschreiben bzw. der Bauvertrag - das Angebot des Auftragnehmers - das Leistungsverzeichnis einschließlich den allgemeinen und technischen Vorbemerkungen - die allgemeinen technischen Vorbemerkungen für Bauleistungen VOB/C - die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB/B - die allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen (VOL) - die Bestimmungen des BGB, insbesondere die über das Werkvertragsrecht - sonstige einschlägige DIN-Güte-Maßbestimmungen für die am Bauwerk verarbeitenden Stoffe und Bauteile - die einschlägigen technischen Vorschriften, baupolizeilichen Bestimmungen und ministeriellen Richtlinien, für die jeweiligen Gewerke - die jeweils gültige Baupreisverordnung - die zeichnerischen Unterlagen einschließlich der Angaben und Hinweise, Baubeschreibung, Massenberechnung etc. 1.2 Es gelten die Vorschriften und Bestimmungen, Anordnungen und Richtlinien aller in Betracht kommenden Behörden, der Berufsgenossenschaften, des TÜV, der örtlichen Versorgungsbetriebe, des Gewerbeaufsichtsamtes usw., die anerkannten Regeln der Technik, die DIN-Normen und andere technischen Vorschriften und Richtlinien sowie die Bestimmungen, Empfehlungen und Vorschriften der Hersteller und Lieferanten. 1.3 Lieferungs-, Zahlungs- und sonstige Bedingungen des Auftragnehmers gelten nur, wenn sie vom Auftraggeber schriftlich anerkannt sind. 2. Preisermittlung und Anmerkungen zum Leistungsverzeichnis 2.1 Für die angebotenen Leistungen übernimmt der Bieter die Verpflichtung der Vollständigkeit, d.h. Leistungen, die sich mit der Ausführung der angefragten Positionen zwangsläufig ergeben, hat er mit einzukalkulieren, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht besonders erwähnt sind. Alle angegebenen Einheitspreise sind Festpreise und beinhalten die fix- und fertige Leistung, einschl. aller Lieferungen und Nebenarbeiten. 2.2 Alle im Leistungsbeschrieb aufgeführten Massen sind überschläglich ermittelt. Mehr- und Minderleistungen berechtigen nicht zur Änderung der Einheitspreise. Es bleibt dem Auftraggeber vorbehalten, Positionen aus dem Auftrag zu nehmen, ohne dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf entgangenen Gewinn, Ersatzarbeiten oder dergleichen zusteht. §2 Nr.3 VOB/B findet keine Anwendung. 2.3 Auch die Alternativ- und Eventualpositionen sind genau zu kalkulieren und anzubieten. Alternativ- und Eventualpositionen kommen nur nach schriftlicher Beauftragung des AG zur Ausführung. 2.4 Werden gleichwertige Materialien bzw. Ausführungen angeboten, dann ist bei Angebotsabgabe der Nachweis der Gleichwertigkeit hinsichtlich Qualität und Eigenschaften mittels Zertifikaten und Zulassungen, ggf. Muster zu erbringen. Alternativvorschläge müssen die durch die Änderung teilweise notwendige technische Bearbeitung inkl. Prüfgebühr enthalten. Sie dürfen keine verzögerte Wirkung haben, z.B. Lieferzeit. Über die Gleichwertigkeit entscheidet der AG. Es dürfen durch Alternativen keine zusätzlichen Kosten in anderen Gewerken oder auch im eigenen Gewerk entstehen. 2.5 Sofern Positionen als „Zulage bzw. Mehrpreis“ ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (meist mit gleicher Einheit) dar. 2.6 Zum Zwecke einer sorgfältigen Preisermittlung und Terminplanung hat sich der Bieter vor Angebotsabgabe eingehend über die Lage und Beschaffenheit des Grundstücks, sowie der Anfahrts- und Lagermöglichkeiten für die Baustelle und die Baustelleneinrichtung zu unterrichten und sich von allen erforderlichen Einzelheiten des Angebotes und seinen Grundlagen Kenntnis zu schaffen. Spätere Nachforderungen aus Versäumnis oder Irrtum werden nicht anerkannt. 2.7 Bei eventuellen Unklarheiten bezüglich des Leistungsverzeichnisses, der Ausführung oder der Örtlichkeit ist vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber nach vorheriger telefonischer Vereinbarung Rücksprache zu nehmen bzw. sind die vorhandenen Planunterlagen einzusehen. 2.8 Vor Durchführung von Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis aufgeführt sind, sind Nachtrags-Einheitspreise vor Ort oder telefonisch mit der Bauleitung des AG abzustimmen und anschließend sofort schriftlich einzureichen. Die Nachtragspreise müssen der Kalkulation des Hauptangebotes entsprechen. 2.9 Der Auftraggeber hat das Recht, den Auftrag ganz oder teilweise zu kündigen. Der Auftragnehmer hat in diesem Fall nur Anspruch auf Vergütung der erbrachten Leistungen; weitere Ansprüche ausgeschlossen. 3. Tagelohnarbeiten 3.1 Tagelohnarbeiten dürfen nur nach vorheriger Rücksprache und Auftragserteilung durch die Bauleitung durchgeführt werden. 3.2 Die entsprechenden Tagelohnzettel sind spätestens am nächsten Tage nach Durchführung der jeweiligen Leistungen der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Die ausgeführten Arbeiten sind auf dem Tagelohnzettel aufzuführen. Andernfalls kann eine Vergütung nicht erfolgen. 4. Baustelleneinrichtung 4.1 Die gesamte Baustelleneinrichtung, mit Aufbau, Vorhalten und späteren Abbau, einschließlich Aufräumen der Baustelle, Vorhalten der erforderlichen Geräte, Baumaschinen für den Aufbau, Unterkünfte, Hygieneräume, für Straßenreinigung durch Verschmutzung, für entsprechende Verkehrs-, Verbots -und Hinweisschilder, sowie für Baubeleuchtung, sind die Einzelpreise des Angebotes einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet. 4.2 Die Versorgung mit Bauwasser für seine Leistungen obliegt dem AN in eigener Regie. Das Bauwasser kann der AN in Abstimmung mit dem AN Rohbau über einen Hydranten beziehen. 4.3 Die Mitbenutzung (im Sinne der Rüsthilfe) von Teilen der Baustelleneinrichtung ist während der gesamten Bauzeit den anderen am Bau beschäftigen Unternehmen zu gestatten. 4.4 Der Auftragnehmer stellt, wenn er die Funktion nicht selbst wahrnimmt, einen für die Durchführung und Abrechnung der Maßnahme nach den Vorschriften der BauO NW Sachverständigen und gegenüber dem Bauherrn bevollmächtigten Fachbauleiter. Name: _____________________ 4.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich im Rahmen seines Auftrages, anfallenden Schutt, Verpackungsmaterial und Ähnliches, fortlaufend zu entfernen und abzufahren. Freitags ist die Baustelle von überschüssigem Material zu räumen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung veranlasst die Bauleitung die Beseitigung des Bauschutts auf Kosten des betreffenden Unternehmers. 4.6 Zeitweilig, bauseitig bedingte Behinderungen oder Unterbrechungen der Arbeiten rechtfertigen keine Mehrforderungen oder Ersatzansprüche des Auftragnehmers. 4.7 Die Durchführung und Einhaltung aller polizeilichen, gewerbeaufsichtlichen, bau- und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und ähnliches, sowie die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften der Unfallverhütung, sind besonders zu beachten. 5. Ausführungen 5.1 Dem Auftragnehmer obliegt unter Freistellung des Auftraggebers von Ansprüchen Dritter die Verkehrssicherungspflicht für seinen Arbeitsbereich. 5.2 Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung gem. § 4Nr.7 VOB/B nach Ablauf einer gesetzlichen Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber anstelle der Kündigung des Vertrages den Mangel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen lassen, oder Minderung verlangen. 5.3 Einer vorherigen Aufforderung und Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die sofortige Beseitigung des Mangels im öffentlichen Interesse liegt, Gefahr im Verzuge ist oder zur Vermeidung von größeren, sofort eintretenden Folgeschäden geboten ist. 5.4 Subunternehmerleistungen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung des Auftraggebers. Sofern Auftragnehmer demzufolge beabsichtigt, das Gewerk ganz oder teilweise mit Subunternehmern auszuführen, hat er diese namentlich dem Auftraggeber bekannt zu geben. Die Auftragnehmer haben bei der Weitergabe von Arbeiten an andere Unternehmen ihrer Abstimmungspflicht gemäß § 8 ArbSchG sowie § 6 BGV A1 nachzukommen. 5.5 Es wird daher davon ausgegangen, dass sich der Auftragnehmer ausreichend über die örtlichen Verhältnisse, auch über den Zugang zur Baustelle, sowie die Gegebenheiten für die Handhabung von Materialien und Bauteilen unterrichtet hat. Eine unterbliebene Ortsbesichtigung ist dem Auftraggeber nicht anzulasten. 5.6 Die im Rahmen seiner Leistungen anfallenden demontierten Teile, Montage Abfälle und Verpackungen hat der Auftragnehmer zu seinen Lasten ordnungsgemäß und im Rahmen der geltenden Umweltschutzrichtlinien zu entsorgen. 6. Gewährleistung 6.1 Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt grundsätzlich fünf Jahre, für Dichtungsarbeiten gem. DIN 18336, 18337, 18338 10 Jahre und bei beweglichen Teilen, die dem Verschleiß unterliegen, 2 Jahre, bei Leuchtmitteln sechs Monate. § 640 Abs.2 BGB (Abnahme) findet keine Anwendung. 6.2 Ist ein vom Auftragnehmer erstelltes Gewerk mit einem Mangel behaftet, so stehen dem Auftraggeber die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche zu. Dies gilt auch im Falle des Fehlens zugesicherter Eigenschaften. 7. Haftung 7.1 Der Auftragnehmer haftet alleine für die Sicherheit der Baustelle nach den rechtlichen Vorschriften und stellt den Bauherrn von allen Ansprüchen frei. 7.2 Der Auftragnehmer haftet aus gesetzlichen und vertraglichen Haftungstatbeständen für jeden (fahrlässig, grob fahrlässig oder vorsätzlich) bei der Ausführung des Auftrages verursachten Schadens. 7.3 Schädigt der Auftragnehmer Dritte, so stellt der Auftragnehmer den Auftraggeber von allen Ansprüchen Dritter auf Ersatz von Schäden - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund - frei. 7.4 Der Auftragnehmer bestätigt mit Abgabe seines Angebotes, dass er für die Dauer seiner auszuführenden Arbeiten durch eine Betriebshaftpflichtversicherung mit Deckungssumme von mindestens 500.000,00 € für Personenschäden und 500.000,00€ für Sachschäden versichert ist und wird dies dem Auftraggeber in geeigneter Form unaufgefordert nachweisen. 7.5 Der Auftragnehmer hat die einschlägigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie bautechnischen Bestimmungen zu beachten. 8. Vertragsstrafen Wenn im Bauvertrag nichts anderes vereinbart wurde, hat der Unternehmer bei Überschreitung der einzelnen Vertragsfristen für jeden Werktag des Verzuges 0,2 % der Vertragssumme, mit maximal 5 % der Auftragssumme, zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Schäden ist nicht ausgeschlossen, auch wenn diese Schäden nur mittelbar den Auftraggeber treffen. 9. Ausführungsfristen 9.1 Die Baustelle ist während der Ausführung mit einem deutschsprachigen Vorarbeiter und einer gleichbleibenden Kolonne zu besetzen. Erforderliche Personalaufstockungen, um den Terminablauf zu gewährleisten, sind eigenverantwortlich durchzuführen bzw. haben nach Aufforderung durch die Bauleitung spätestens nach zwei Tagen zu erfolgen. 9.2 Der Bieter erklärt mit der Abgabe des Angebotes, dass er in der Lage ist, die Fristen verbindlich einzuhalten, gerechnet vom Tage der Auftragserteilung bzw. vom Tage der Aufforderung zum Arbeitsbeginn durch die Bauleitung. 10. Abnahme Abnahmen, die von Behörden oder dem Verband für Sachversicherer verlangt werden, sind vom Auftragnehmer zu veranlassen. Liegen die entsprechenden Bescheinigungen nicht vor, gilt die Abnahme als nicht erfolgt. § 12 Nr. 5 VOB/B findet in diesem Fall keine Anwendung. 11. Rechnung und Zahlung 11.1 Soweit nicht ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart wurden, erfolgt die Zahlung nach mängelfreier Abnahme innerhalb von 14 Tagen. 11.2 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor Schlussrechnungslegung ein entsprechendes Abnahmeprotokoll vorzulegen. 11.3 Vor Stellung der Schlussrechnung sind alle erforderlichen Revisionsunterlagen, bauaufsichtlichen Zulassungen und Nachweise der Bauleitung digital vorzulegen. 11.4 Für die Dauer der Gewährleistungszeit wird ein unverzinslicher Sicherheitseinbehalt in Höhe von 5 % der Bruttorechnungssumme an der Schlussrechnung vorgenommen. Dieser Sicherheitseinbehalt kann vom Auftragnehmer durch eine Bankbürgschaft abgelöst werden. 11.5 Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus diesem Werkvertrag ganz oder teilweise ohne schriftliche Einwilligung des Auftraggeber abzutreten. 12. Vorbemerkungen SiGe-Koordinator 12.1 Vom Bauherrn ist gem. BaustellB ein SiGeKo eingesetzt. Der Auftragnehmer hat dem SiGeKo vor Beginn der Arbeiten die unternehmer bezogene Gefährdungsbeurteilung gem. §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz sowie § 3 BGV A1 vorzulegen. Ebenfalls vorzulegen sind Nachweise zur Unterweisung der Beschäftigten gem. § 4 BGV A1. 12.2 Der SiGeKo kontrolliert stichprobenartig die Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Plan (SiGe-Plan) sowie der staatlichen und berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzvorschriften und schreitet in Abstimmung mit der Bauleitung des Auftraggebers bei erkennbaren Gefahrenzuständen ein. Die Auftragnehmer sind zur unverzüglichen Mängelbeseitigung verpflichtet. Der SiGeKo besitzt gemäß der Baustellenverordnung keine Weisungsbefugnisse auf der Baustelle. 12.3 Der SiGeKo führt über seine Aktivitäten Protokoll und erstattet der Baustellenleitung des Auftraggebers sowie dem Bauherrn gegenüber Bericht. Die Tätigkeit des SiGeKo befreien die Auftragnehmer nicht von ihren Abstimmungspflichten mit anderen Unternehmen hinsichtlich § 8 Arbeitsschutzgesetz und § 6 BGV A1. Die Verantwortlichkeiten der Auftragnehmer für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflicht gegenüber seinen Beschäftigten bleibt unberührt. 12.4 Das eingesetzte Personal der Auftragnehmer muss für die ihm übertragenen Arbeiten geeignet sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn bzw. der Bauleitung des Auftraggebers nicht folgen, sind abzuberufen und zu ersetzen. 13. Gerichtsstand Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Köln vereinbart. Vorstehende Bedingungen werden uneingeschränkt anerkannt. _______________________, den ______________________ Ort Datum ____________________________________________ Firmenstempel und Unterschrift Bieter

Vorspann AUFFORDERUNG ZUR ANGEBOTSABGABE nach VOB neuester Fassung sowie allen einschlägigen DIN-Vorschriften und Regelwerken, insbesondere: DIN 483 DIN 1045 Beton DIN 4124 Baugruben und Gräben DIN EN 1342 Pflastersteine aus Naturstein für Außenbereiche - Anforderungen und Prüfverfahren DIN EN 1340 DIN 18195 Intensive Dachbegrünung und Verkehrsflächen DIN 18196 Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation fürbautechn. Zwecke DIN 18299 VOB/C: Allgem. techn. Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18300 VOB/C: Allg. techn. Vertragsbedingungen für Bauleistungen; Erdarbeiten DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen DIN 18320 VOB/Teil C: Allg. techn. Vertragsbedingungen für Bauleistungen; Landschaftsbauarbeiten DIN 18531 Dachabdichtungen DIN 18533 Abdichtung erdberührter Bauteile DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Pflanzen und Pflanzarbeiten DIN 18917 Rasen- und Saatarbeiten DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ZTV P-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Pflasterdecken und Plattenbelägen ZTV Wegebau FLL: Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen - Dachbegrünungsrichtlinie - RSM Regelsaatgutmischung Ort Datum Unterschrift des Bieters Ist das Angebot nicht unterschrieben, gilt es als nicht abgegeben. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN I (BV) - Die Baustelle muss so errichtet und betrieben werden, dass den Forderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 26.09.2002 entsprochen wird und die Immissionsrichtwerte (allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmission -) eingehalten werden. - Die Abrechnungszeichnungen sind auf der Grundlage der Ausführungspläne zu erstellen. Bei Abweichungen von der Ausführung sind die Zeichnungen zu berichtigen. Die fehlenden, in der Massenaufstellung enthaltenen Maße sind nachzutragen. Erforderlichenfalls sind die Zeichnungen durch darauf angebrachte skizzenhafte Darstellungen zur Erläuterung von Maßangaben zu ergänzen. Gegen Kostenerstattung können vom AG Kopien der benötigten Planunterlagen bezogen werden. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe durch Einsichtnahme in die Pläne, Berechnungen und sonstige Unterlagen, durch Besichtigung der Baustelle etc. ein genaues Bild über den Umfang und die Art der auszuführenden Leistungen, sowie der örtlichen Verhältnisse zu verschaffen. Irgendwelche Nachforderungen aufgrund von Unkenntnis der Örtlichkeit oder des Umfangs und der Art der auszuführenden Leistungen werden nicht anerkannt. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN I (ZTV) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die Maße der Zeichnungen am Bau zu prüfen. Bei Beginn der Arbeiten ist mit der Bauleitung eine Bestandsaufnahme durchzuführen. Bei der Bestandsaufnahme und Einweisung in die Bauarbeiten sind alle relevanten, erkennbaren zusätzlichen Punkte festzuhalten. Insbesondere sind angrenzende Flächen Dritter auf Schäden zu untersuchen und diese festzuhalten. Alle erforderlichen Verkehrssicherungsmaßnahmen entsprechend den Vorgaben der Berufsgenossenschaft sind einzurechnen. Insbesondere sind entlang vorhandener Wegeflächen ausreichende Schutzmaßnahmen zu veranlassen. Grundsätzlich sind bei allen Arbeiten die anfallenden Handarbeiten einzurechnen, soweit im LV keine gesonderte Position ausgewiesen wird. Der AN ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeiten über den Verlauf vorhandener Leitungen (Strom, Wasser, Gas, Telefon etc.) zu informieren. Alle vorhandenen Einbauten wie Schieber, Schachtabdeckungen, Grenzsteine, Mauern, Leitungen, Überläufe, Stauwehre etc. sind gegen Beschädigungen zu sichern. Alle eingebauten Massen wie Oberboden, Kompost etc. sind an Hand von Lieferscheinen, Wiegekarten usw. nachzuweisen. Mehreinbau wird nicht vergütet, Mindereinbau wird abgezogen. Aufrechnungen der Massen gegeneinander sind nur bei Genehmigung durch den AG möglich. Alle Materialien die gemäß LV als lose Masse abgerechnet werden, z.B. Auffüllmaterial, Sand etc. sind vor dem Einbau durch die Bauleitung abnehmen und abzeichnen zu lassen. Die Kippgebühren gehen, wenn in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, zu Lasten des AN. Alle Schneidearbeiten an Pflaster, Kantensteinen etc. sind mit der Nassschneidemaschine auszuführen. Die Kosten für das Beischneiden sind einzurechnen, wenn im LV keine gesonderte Position ausgewiesen ist. Die Pflanzlieferungen haben gemäß BDB-Qualität zu erfolgen. Die Pflanzarbeiten werden im Anschluss der Bauarbeiten durchgeführt. Mögliche Beschädigungen an der bereits fertiggestellten Anlage gehen zu Lasten des AN und sind zu beseitigen. Eventuell notwendige Sicherungs- und Absperrmaßnahmen wie Absperrungen durch transportable Bauzäune, z.B. bei Pflegemaßnahmen an Bäumen, sind ggf. einzurechnen.

Baubeschreibung Baubeschreibung Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben - Bergheim-Paffendorf, Heckenstraße 24 - 28- 16 Wohneinheiten- 20 Tiefgaragenstellplätze davon ist 1 TG-STP barrierefrei- Energiestandard BEG 40, klimafreundlicher Neubau mit QNG Plus- 2 Vollgeschosse + DG, das Gebäude ist unterkellert und hat eine Tiefgarage- Krüppelwalmdach- Gesamtwohnfläche: 1.125,53 m²- Kubatur: 6.382 m³ (davon 1.575 m³ Tiefgarage und 864 m³ Keller) Planungsstand - Baugenehmigung liegt vor - Ausführungsplanung ist abgeschlossen Baubeginn Rohbau Fertigstellung: Anfang September 2025 Rückbau Gerüst: Anfang November 2025 Beginn Ihrer Leistung: ca. Mitte November 2025 01. Lage der Baustelle Die Baustelle befindet sich in der Heckenstraße 24 - 28 in 50126 Bergheim-Paffendorf, Flurstück 914. Die Grundstücksgröße beträgt ca. 1.128qm. Es handelt sich um die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 16 Wohneinheiten sowie Kellergeschoss und einer Tiefgarage mit 20 PKW-Stellplätzen und 1 Motorrad- Stellplatz. Um das Mehrfamilienhaus und auf der Tiefgarage müssen die Außenanlagen gestaltet werden. Parallel zu den Landschaftsbauarbeiten wird parallel am Hochbau gearbeitet. Bauabläufe müssen gut koordiniert werden um Verzögerungen im Bauablauf zu vermeiden. Während der gesamten Bauzeit ist der Betriebsverkehr aufrecht zu erhalten. Ebenso darf die Nutzung der angrenzenden Straßenfläche nicht beeinträchtigt werden. Eine Baustellensicherung mit Bauzäunen seiten des Hochbaus ist bereits vorhanden. Diese muss bei Bedarf lediglich versetzt werden. 02. Zufahrtsmöglichkeit Die Baustelle kann von der A61, Ausfahrt 18 Bergheim, zur B477 Richtung Bergheim, über die Gletscherstraße angefahren werden. Sie liegt mitten im Wohngebiet. Die Straßen sind zweispurig aber durch den ruhenden Verkehr beengt. 03 Erdarbeiten Um den Neubau wurde das Gelände bereits auf ein angemessenes Niveau verfüllt. Um den Verdichtungsgrad der Auffüllungen zu prüfen sind Lastplattendruckversuche zwingend notwendig. Für die zukünftigen Vegetations- und Belagsflächen müssen Erdarbeiten getätigt werden. Überschüssige Erdmengen, z.B. durch Auskoffern, sollen vollständig zur Verfüllung genutzt werden. Ziel ist es, alle anfallenden Bodenmase auf dem Grundstück zu verbauen. Der Einbau und die Verteilung der Böden ist so durchzuführen, dass keine Verdichtungen durch Baumaschinen und Nässe enstehen können. Bei Humuslieferung ist der Boden vor dem erstmaligen Einbau von der Bauüberwachung abnehmen zu lassen und in gleichbleibender Qualität nachzuliefern. Oberboden aus kontaminierten Bereichen ist unzulässig. Fremdkörper im Oberboden (Wurzelstöcke, Betonreste, große Steine) sind zu laden und abzufahren. Der Einsatz chemischer Mittel (z.B. zur Unkraut- bekämpfung) ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf geeigneter Lagerfläche getrennt zu lagern. Auf der Baustelle wieder benötigter Oberboden ist in trapezförmigen Mieten (Höhe max.1,50m) zu lagern. 04. Versorgungsanschlüsse Strom- und Wasseranschluss wurden durch den Rohbau erstellt und vorgehalten. Diese sind somit bei Baustart auf der Baustelle vorhanden. 05. Abwasser- und Versorgungsleitungen Im Bereich Heckenstraße verlaufen die gesamten Ver- und Entsorgungsleitungen für Strom, Gas, Wasser, Telekom usw. Diese werden vorab durch die Kreisstadt Bergheim auf das Grundstück gelegt. Entwässerungsleitungen wurden bereits durch den Rohbau erstellt. Stutzen zum Anarbeiten für den GaLa-Bau sind vorbereitet. Die Leitungen befinden sich ca. 80cm unter OK Gelände. Grabarbeiten in diesen Flächen müssen behutsam ausgeführt werden. Fehlende/Entsprechende Planunterlagen, sowie Kanäle, Vermarkungen und sonstiger Hindernisse sind vor Baubeginn vom AN bei jeweiligen Leitungsträgern eigenverantwortlich einzuholen und zu prüfen. Die vorhandenen Absteckungen und Markierungen sind zu sichern. Öffentliche Verkehrsflächen, insbesondere Gehwege und Randsteine sind bei der Ausführung zu schützen. Bereits bestehende Beschädigungen sind vor Arbeitsbeginn zu dokumentieren und bei der Bauleitung und der Behörde anzuzeigen. 06. Geologische Verhältnisse Gemäß geotechnischer Bericht. 07. Schutzmaßnahmen Für die Erstellung der Außenanlagen muss der Bestandsbau sowie das Nachbargebäude gesichert und geschützt werden. 08. Pflanzarbeiten Sämtliche Pflanzarbeiten dürfen nur bei frostfreiem Wetter vorgenommen werden. Nicht angewachsene Pflanzen werden durch den Auftragnehmer kostenfrei ersetzt. Feststellung hierzu erfolgt nach Ablauf der Fertigstellungspflege. Gehölze sind standfest zu sichern. Die Baumsubstanz darf dabei nicht beschädigt werden. Anbindungen sind als lösbare Verbindung herzustellen. 09. Parallele Arbeiten Neben den ausgeschriebenen Leistungen sind im Ausführungszeitraum mit Leistungen anderer Gewerke zu rechnen. 10. Angaben zu den Leistungen Parallel zum Innenausbau des Gebäudes sollen die Außenanlagen entstehen. Im Bereich TG-Ausfahrt Heckenstraße muss der Bordsteine auf mehreren Metern abgesenkt werden. DerPflasterbelag im Gehwegbereich ist entsprechend anzupassen. Es ist darauf zu achten, dass die Asphaltflächen der Straßenbereiche unbeschädigt bleiben. Die Belagsflächen der Zuwegungen werden durch Tiefborde eingefasst. Am Hauseingang wird ebenso mit einem Tiefbord gearbeitet, um den Höhensprung besser abfangen zu können. Die Belagsflächen werden durch versickerungsfähige Betonpflastersteine im Format 16x24x8 erstellt. Rechts und links des Hauseinganges werden mehrere Fahradlehnbügel aus Flachstahl verbaut. Diese sind in RAL zu beschichten. 11. Ausführung, Ausführungsunterlagen Ausführungspläne Ausführungspläne müssen freigegeben sein und dürfen keinen Vorabzugshinweis tragen. Sie sind für den Auftragnehmer verbindlich. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt. Planinhalte, Maße und Dimensionen sind vom Auftragnehmer zu prüfen; auf Unstimmigkeiten oder zu befürchtende Mängel oder Bedenken hat er den Auftraggeber schriftlich hinzuweisen. Die ausführenden Firmen bekommen je einen Plansatz als Papierausdruck. Revisionspläne / Bedienungsanleitungen Revisionspläne, Bedienungsanleitungen sowie Einweisungen für technische Anlagen, Prüfbücher und Übereinstimmungserklärungen samt bauaufsichtl. Zulassungen / Prüfzeugnisse usw. sind vom Auftragnehmer bei Abnahme unentgeltlich und unaufgefordert dem AG zu übergeben. Fachbauleitung / Polier / Vorarbeiter auf der Baustelle Ein Polier oder Vorarbeiter, der fachlich und persönlich geeignet und deutschsprachig ist, muss während der Arbeitszeit anwesend sein. Der Auftragnehmer hat einen Fachbauleiter nach LBO einzusetzen. Die Benennung erfolgt bei Auftragsvergabe. Er darf nur abgezogen werden, wenn mit dem bauführenden Bauleiter des Auftraggebers eine Vereinbarung über eine geeignete Ersatzperson erfolgt ist. Aus triftigen Gründen kann der Auftraggeber jedoch seine sofortige Ablösung verlangen. Baustoffprüfung Erforderliche Baustoffprüfungen hat der Auftragnehmer auf seine Kosten durch staatlich anerkannte Prüfstellen durchführen zu lassen. 13. Umfang der Leistungen Gesamte Bearbeitungsfläche: 700m² Umrechnung von Schüttgütern Für die Abrechnung sind nachfolgende Werte verbindlich. Abweichungen von den tatsächlichen Werten der einzelnen Lieferwerke sind in den Einheitspreisen einzukalkulieren. Werden andere Baustoffe, die in dieser Liste nicht enthalten sind, gefordert oder angeboten, sind die entsprechenden Werte auf gesonderter Anlage aufzuführen. Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen an neutralen Instituten (Kontrollprüfungen für Gütenachweis) auch Gewichte von Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte. Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische, jedoch keine bodenmechanische Bedeutung. lose verdichtet Erdaushubmaterial, Lehm 1 m³ 1,70 t Sand 0-2 mm 1 m³ 1,56 t 1,85 t Sand 0-8 mm 1 m³ 1,70 t Kies 8-16 mm 1 m³ 1,78 t Kies 8-32 mm 1 m³ 1,78 t Kiessand 0-32 mm 1 m³ 1,72 t 2,05 t Kalksteinschotter 32-45 mm 1 m³ 1,52 t 1,75 t Kalksteinschotter 45-56 mm 1 m³ 1,52 t 1,75 t Kalksteinsplitt 5-32 mm 1 m³ 1,56 t Muschelkalk1 m³1,60 t Schroppen 32-200 mm 1 m³ 1,83 t Siebschutt 1 m³ 1,80 t 2,08 t Schottertragschicht 1 m³ 1,80 t 2,15 t Solubit 1 m³ 2,15 t Asphalttragschicht 1 m³ 2,36 t Binderschicht 1 m³ 2,36 t Deckschicht 1 m³ 2,39 t Gußasphalt 1 m³ 2,45 t Frostschutzschicht 1 m³ 2,30 t Schutt/Unrat 1 m³ 1,80 t Geröll 1 m³ 1,90 t

1 Vor- und Erdarbeiten

1._.__.010 Rohplanum Gelände im Rohplanum herstellen, Auf- und Abtrag bis +/- 10cm, überschüssiges Bodenmaterial seitlich zur Abfuhr lagern. Bodenniveau an die geforderten Höhen angleichen. Entsorgung des Bodenmaterials wird in gesonderter Pos. abgerechnet. Abrechnung nach Aufmaß

1._.__.020 Feinplanum Feinplanum für Rasen- und Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 2cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Einfassungen, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 2cm Durchmesser, Unrat, Unkrautund schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen, abfahren und beseitigen, einschließlich anfallender Deponiegebühr. Abrechnung nach Aufmaß.

1._.__.030 Lastplattendruckversuche, dynam. Kontrollprüfung ZTV E-StB für Unterbau/Planum, Prüfung des Verdichtungsgrades mit dynamischem Lastplattendruckversuch DIN 18134. Durchführung von Prüfungen zur Ermittlung der Tragfähigkeitswerte auf der Oberfläche der hergestellten Tragschichten/Planum. EV2 > 45 MPa im Erdplanum EV2 > 100 MPa OK Tragschicht für begehbare Flächen Der Nachweis ist der Bauleitung des AG in 2-facher Ausfertigung zu übergeben. Im EP sind alle erforderlichen Geräte- und Personalkosten mit einzurechnen.

1._.__.040 Unbrauchbares Bodenmaterial und Aushub laden und entsorgen Bodenmaterial laden, abfahren und fachgerecht verwerten oder entsorgen. Ein Verwertungs- oder Entsorgungsnachweis ist vorzuweisen. Einstufung: M-0 Schluff, Lehm gem. EBV Abrechnung nach Wiegekarte.

1._.__.050 Fläche mähen Schnittgut aufnehmen fördern laden Wuchs-Höhe bis 20cm 150-200m Bewachsene Fläche vor dem Abtragen mähen, Wuchshöhe bis 20cm, Anteil der nicht geneigten Fläche 90 %, Förderweg ca. 50m. Schnittgut aufnehmen, fördern, in Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf LKW des AN laden. Incl. Entsorgungskosten. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2 Landschaftsbauarbeiten

2._.__.010 Vert.Schutzschicht Noppenbahn D 8mm Vertikale Schutzschicht DIN 18195-10, als vertikale Schutzschicht der Sockelabdichtung mit dem Einbringen des Spritzschutzstreifens und Unterbau, umlaufend um die Gebäude fachgerecht einbauen und gegen Abrutschen sichern. Zum Schutz gegen Beschädigung, aus vlieskaschierten Noppenbahnen, Schichtdicke 8mm, Rollenbreite 100cm, Druckfestigkeit 400 kN/m², Luftvolumen zwischen den Noppen 7,9 l/m². Einschließlich sämtl. Zuschnitte. Abrechnung nach Aufmaß.

2._.__.020 Planum herstellen für Belagsflächen Flächen auskoffern, Planum herstellenund Untergrund verdichten, für zukünftige Belagsflächen (Wege und Terrassen), zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, mit Verdichtungsnachweis, nach ZTV E-StB- M 3. Dynam. Lastplattendruckversuche s. gesonderte Position. Tiefe: 0,33m Abrechnung nach Aufmaß.

2._.__.030 Betonpflaster anthr. versickfhg versickerungsfähiges Pflaster liefern und Pflastersplittbett 3cm stark nach TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 auf herzustellende Tragschicht wie in Pos. "Natursteinschotter" beschrieben, herstellen, Pflaster fachgerecht mit einer Fugenbreite von 7mm (+/-1mm) verlegen und Pflasterbett mit geeignetem wasserduchlässigem Splitt gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20. Der kf -Wert sollte 5,4x10-5 m/s betragen. Die Fugen sind vollständig mit Edelsplitt 2/5 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, zu füllen. (ggf. nach dem Abrütteln nochmals nachfüllen) unter Wasserzugabe einzuschlämmen. Die abgekehrten Pflasterflächen sind mit einem Rüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln. Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. Produkt: Ökoplus 7 Größe: 16 x 24 x 8 Farbe: Anthrazit Verlegemuster: Ellenbogenverband Hersteller: Betonwerk Pfenning GmbH 68623 Lampertheim Tel.: 06206/9404-0 www.beton-pfenning.de info@beton-pfenning.de oder gleichwertig Fabrikat:...........................................

2._.__.040 Schneidearbeiten Betonpflaster im Nassschnitt anarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.050 Terrassenplatten anthr. incl. Unterbau Platten für Terrasse liefern. Die Platten auf 3cm starkem, verdichteten Splittbett 0/5mm (s. Pos. "Splittbett") verlegen. Auf herzustellende Tragschicht (s. Pos. "Natursteinschotter") aufbringen. Der Einbau und die Lieferung von Plattenbett und Fugenmaterial muss nach DIN 18318 und nach ZTVP-Stb 2000 erfolgen. Platten fachgerecht mit einer Fugenbreite von 5,5mm (+/-1mm) verlegen, mit Splitt 1/3 (gebrochen) einkehren und auf fertiger Höhe abrütteln. Höhenabweichung max. 2mm. Verlegearbeiten einschließlich aller Nebenarbeiten. Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Platten wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen. Die Platten sind im Plattenmaß ohne Schneidearbeiten auf der Terrassenfläche zu verlegen. Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten. Wasserdurchlässikeit: 1.000 l / (s*ha) Produkt: Metten Cubus Spring Größe: 60cm x 30cm x 8cm Farbe: Anthrazit Verlegemuster: Kreuzfugenverlegung Hersteller: Metten Stein+Design GmbH & Co. KG Industriegebiet Hammermühle D-51491 Overath Telefon: 02206 / 603-0 Telefax: 02206 / 603-80 E-Mail: info[@]spring-info.de oder gleichwertig Fabrikat:...........................................

2._.__.060 Natursteinschotter als Tragschicht für die Pflaster/Plattenfläche und Tiefborde liefern und profilgerecht einbauen gemäß ZTV SoB-StB einbauen; einschl. lagenweise in Schichten bis 20 cm Stärke verdichten. Es dürfen nur gemäß RG Min-StB güteüberwachte Materialien verwendet werden. Schichtstärke (verdichtet): 20cm Gehweg, Tiefborde, Terrassen Korngröße: 0/32 Verdichtungsgrad DPr 103 %, Verformungsmodul EV2 min. 120 MN/qm, Das Planum darf an keiner Stelle um mehr als ± 20mm von der Nennhöhe abweichen. Der Baustoff darf nur in feuchtem Zustand abgewalzt werden. Mindest-Versickerungsleistung: Kf=5,4 x 10-5 m/s Feinanteil < 3 % Gefälle: entsprechend Gefälle Planum Abrechnung nach Wiegekarte / Lieferschein (Original!). Bei Nicht-Vorlage des Originals kann die Menge nicht abgerechnet bzw. muss geschätzt werden.

2._.__.070 Tiefborde H 50 aus Beton liefern und gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340 in Beton C 12/15 höhen- und fluchtgerecht auf ein mindestens 20 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament mit geschalter, als Wegeinfassung und Abfangen des Höhenversatzes versetzen. DIN 18318 ist zu beachten Der Fundamentbeton und die Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze soll bis ca. 10 cm unter die Bordsteinoberkante reichen. Obere Breite mind. 5 cm, untere Breite ca. 15 cm. Incl. Anpassungs- und Schneidearbeiten sowie sämtlicher notwendiger Erdarbeiten.Überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Maße: 8/50/100 Farbe: grau Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.080 Tiefborde H40 aus Beton liefern und gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340 in Beton C 12/15 höhen- und fluchtgerecht auf ein mindestens 20 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament mit geschalter, als Pflasterflächeneinfassung und zum Abfangen des Hohenversatzes versetzen. DIN 18318 ist zu beachten Der Fundamentbeton und die Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze soll bis ca. 10 cm unter die Bordsteinoberkante reichen. Obere Breite mind. 5 cm, untere Breite ca. 15 cm. Incl. Anpassungs- und Schneidearbeiten sowie sämtlicher notwendiger Erdarbeiten.Überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Maße: 8/40/100 Farbe: grau Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.090 Tiefborde H 30 aus Beton liefern und gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340 in Beton C 12/15 höhen- und fluchtgerecht auf ein mindestens 20 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament mit geschalter, als Pflasterflächeneinfassung und zum Abfangen des Hohenversatzes versetzen. DIN 18318 ist zu beachten Der Fundamentbeton und die Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze soll bis ca. 10 cm unter die Bordsteinoberkante reichen. Obere Breite mind. 5 cm, untere Breite ca. 15 cm. Incl. Anpassungs- und Schneidearbeiten sowie sämtlicher notwendiger Erdarbeiten.Überschüssigen Boden seitlich einplanieren. Maße: 8/30/100 Farbe: grau Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.100 Tiefborde H 25 aus Beton liefern und gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340 in Beton C 12/15 höhen- und fluchtgerecht auf ein mindestens 20 cm dickes, frostsicher gegründetes Betonfundament mit geschalter, als Pflasterflächen-, Kiesstreifen und Fahrradstellplatzeinfassung versetzen. DIN 18318 ist zu beachten Der Fundamentbeton und die Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze soll bis ca. 10 cm unter die Bordsteinoberkante reichen. Obere Breite mind. 5 cm, untere Breite ca. 15 cm. Incl. Anpassungs- und Schneidearbeiten sowie sämtlicher notwendiger Erdarbeiten. Entsorgung Bodenaushub s. gesonderte Pos. Maße: 8/25/100 Farbe: grau Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.110 Mauerscheibe / Winkelstützelement Lichtschacht Stb.-Mauerscheibe als Fertigteil aus wasserundurchlässigem Beton in C35/45 kompl. liefern und flucht- und höhengerecht frostsicher mit Unterbau am Lichtschacht vor Wohnung WE 1 einbauen. Gesamthöhe: H = mind. 1,55 m Breite: Leistung bestehend aus: - Erdarbeiten für Bodenplatte (Fundament) ist in den o.g. Aushubpositionen enthalten - Sauberkeitsschicht Schotterbett,d = ca. 25 cm/ Magerbeton d = ca. 5 cm - Winkelelemente gem. stat. Erfordernis - Bodenplatte - Stb.-Wand - sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB2 - Wandung d = 12 cm - Baulänge: 100cm - Bewehrung - Transport- und Einbauanker - Rückseitige Abdichtung der Stossfugen mit selbstklebendem Dichtstreifen - Ein prüffähiger statischer Nachweis bzw. eine entsprechende Typenstatik ist kostenfrei zu erstellen und rechtzeitig vor Ausführung vorzulegen. Typ/Fabrikat: Winkelstützelement der Fa. Rekers, Bauhöhe 1,55 m, Lastfall 1 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat/Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vom Bieter einzutragen)

2._.__.120 Lichtschacht Abfangen des Lichtschachtes nach Wahl des Bieters. Breite des Lichtschachtes: ca. 4,5m H.: ca. 1,37m T.: ca. 0,98m

2._.__.130 Mauerscheibe /Winkelstützelement Nachbar Stb.-Mauerscheibe als Fertigteil aus wasserundurchlässigem Beton in C35/45 kompl. liefern und flucht- und höhengerecht frostsicher mit Unterbau entlang des Weges zum Nachbarn einbauen. Gesamthöhe: H = 0,80 m Breite: Leistung bestehend aus: - Erdarbeiten für Bodenplatte (Fundament) ist in den o.g. Aushubpositionen enthalten - Sauberkeitsschicht Schotterbett,d = ca. 25 cm/ Magerbeton d = ca. 5 cm - Winkelelemente gem. stat. Erfordernis - Bodenplatte - Stb.-Wand - sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB2 - Wandung d = 12 cm - Baulänge: 100cm - Bewehrung - Transport- und Einbauanker - Rückseitige Abdichtung der Stossfugen mit selbstklebendem Dichtstreifen - Ein prüffähiger statischer Nachweis bzw. eine entsprechende Typenstatik ist kostenfrei zu erstellen und rechtzeitig vor Ausführung vorzulegen. Typ/Fabrikat: Winkelstützelement der Fa. Rekers, Bauhöhe 0,80 m, Lastfall 1 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat/Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vom Bieter einzutragen)

2._.__.140 Mauerscheibe /Winkelstützelement Nachbar Stb.-Mauerscheibe als Fertigteil aus wasserundurchlässigem Beton in C35/45 kompl. liefern und flucht- und höhengerecht frostsicher mit Unterbau am entlang des Weges zum Nachbarn einbauen. Gesamthöhe: H = 0,55 m Breite: Leistung bestehend aus: - Erdarbeiten für Bodenplatte (Fundament) ist in den o.g. Aushubpositionen enthalten - Sauberkeitsschicht Schotterbett,d = ca. 25 cm/ Magerbeton d = ca. 5 cm - Winkelelemente gem. stat. Erfordernis - Bodenplatte - Stb.-Wand - sichtbare Flächen in Sichtbetonqualität SB2 - Wandung d = 12 cm - Baulänge: 100cm - Bewehrung - Transport- und Einbauanker - Rückseitige Abdichtung der Stossfugen mit selbstklebendem Dichtstreifen - Ein prüffähiger statischer Nachweis bzw. eine entsprechende Typenstatik ist kostenfrei zu erstellen und rechtzeitig vor Ausführung vorzulegen. Typ/Fabrikat: Winkelstützelement der Fa. Rekers, Bauhöhe 0,55 m, Lastfall 1 oder gleichwertig. Angebotenes Fabrikat/Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vom Bieter einzutragen)

2._.__.150 Betonverbundpflaster aufnehmen, seitlich lagern und verlegen Pflasterbelag im Bereich Gehweg und Zufahrt Nachbar wiederherstellen. Pflasterdecke gemäß ZTV Pflaster-StB, barrierefrei DIN 18040-3, mit Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, TL Pflaster-StB, in ungebundener Bauweise, profilgerecht auf vorhandener Tragschicht im Reihenverband mit versetzter Fuge verlegen, Belastungsklasse BK 1,0. Verbundpflastersteinen (Doppel-T-Verbundstein) aus Beton nach DIN EN 1338, Farbton grau, L/B/H in mm 200x165x80, aufnehmen und nach ATV DIN 18318 verlegen, Abweichung der Oberfläche von der Sollhöhe ±20mm, Abweichung von der Ebenheit nach TP Eben bei 4m, Querneigung = 2,0 % gemäß ATV DIN 18318. Inkl. Bettung aus Brechsand-Splittgemisch (Hartgestein), Körnung 0/4, aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen, Dicke 3 bis 5 cm nach ATV DIN 18318 gemäß M FG 2013, Baustoffgemisch für Fugen aus Brechsand-Splittgemisch (Hartgestein), Körnung 0/4, aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen, einbringen. Abrechnung nach Aufmaß.

2._.__.160 Zulage zur Vorposition 2.11 Betonverbundpflaster ergänzend zur Vorposition liefern und verlegen Pflasterbelag im Bereich Gehweg wiederherstellen, ergänzend zur Vorposition liefern und verlegen. Pflasterdecke gemäß ZTV Pflaster-StB, barrierefrei DIN 18040-3 mit Verbundpflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, TL Pflaster-StB, in ungebundener Bauweise, profilgerecht auf vorhandener Tragschicht im Reihenverband mit versetzter Fuge verlegen, Maße: L/B/H 200 x 165 x 80 Farbe: grau Belastungsklasse BK 1,0. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2._.__.170 Betonbord abbrechen/einbauen Bordstein (Hochbord) Zufahrt abbrechen, aufnehmen und entsorgen. Bordstein (Hochbord) aus Beton, gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340, 15/22, Länge 1.000mm, Maße DIN 483, Farbton grau, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25cm, Breite der Rückenstütze 15cm, DIN 18318 ist zu beachten, inkl. Ablängen der Bordsteine. Einbau +1,00cm zu OK Belag im Bereich Zufahrt. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2._.__.180 Betonbord Übergangsstein rechts Bordstein aus Beton, gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340, als Übergangsstein, Absenkstein rechts, Form RB (Rundbord) 15/22, Übergangslänge 1.000mm, Maße DIN 483. Farbton grau, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25cm, Breite der Rückenstütze 15cm, DIN 18318 ist zu beachten, inkl. Ablängen der Bordsteine. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2._.__.190 Betonbord Übergangsstein links RB 15/22 auf ÜB 15/17 grau Bordstein aus Beton, gemäß TL Pflaster-StB und DIN EN 1340, als Übergangsstein, Absenkstein links, Form RB (Rundbord) 15/22, auf ÜB (Rollstuhl-Überfahrbord) 15/17, nach DIN 32984, Übergangslänge 1.000mm, Maße DIN 483. Farbton grau, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 25cm, Breite der Rückenstütze 15cm, DIN 18318 ist zu beachten, inkl. Ablängen der Bordsteine. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2._.__.200 Stabgitterzaun dunkelgr. 8/6/8 an Pfosten montieren incl. Lieferung aller Materialien. Sämtliche erforderlichen Anpassungen komplett bauseits. Schnittstellen sind fachgerecht nachzuarbeiten. Evtl. Beschädigungen der Lackierung mit Zinkstaubfarbe sowie Kunststofflack dauerhaft ausbessern. Die angegebenen Massen und Abmessungen sind bauseits auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Höhensprünge, Eckausbildungen, sowie Verstrebungen zur Stabilisierung sind einzurechnen. Der Zaun ist auf den Mauerscheiben am Nachbargrundstückk zu montieren. Gitter Höhe: 1630 mm Maschenbreite: 50 mm Gitterstärke: 8+6 mm Farbe: Moosgrün (RAL 6005) Gitternutzlänge: 2500 mm Fabrikat: .............................................

2._.__.210 Pfosten für die Stabgitterelemente liefern und fachgerecht einbauen. Die Zaunpfosten sind in Stärke und Länge an die Mattenhöhen anzupassen und nach Herstellervorschrift höhen-, lot- und fluchtgerecht zu versetzen. Die Betonfundamente sind 40x40x80cm aus C12/15 herzustellen. An Pfosten montieren incl. Lieferung aller Materialien wie Eckverbindungen, Pfostenkappe, Schrauben etc. Sämtliche erforderlichen Anpassungen inclusive. Die angegebenen Massen und Abmessungen sind bauseits auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Höhensprünge, Eckausbildungen, sowie Verstrebungen zur Stabilisierung sind einzurechnen. Schnittstellen sind fachgerecht nachzuarbeiten. Evtl. Beschädigungen der Lackierung mit Zinkstaubfarbedauerhaft ausbessern. Die angegebenen Massen und Abmessungen sind bauseits auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Höhensprünge, Eckausbildungen, sowie Verstrebungen zur Stabilisierung sind einzurechnen. Unbrauchbare Aushubmassen sind zu laden und fachgerecht zu entsorgen oder auf dem Gelände zu verteilen. Profil RR 60/40 x 2100 mm Befestigung der überlappenden Gitter am Pfosten durch Einängen auf angeschweisste Haken, Abdeckung mit Klemmrohr, Pfostenkappe mit 1 St. Schraube M 10 VA Incl. Eckverbindungen Farbe: dunkelgrün Abrechnung nach Stückzahl.

2._.__.220 Drehflügeltore dunkelgrün Drehflügeltor liefern und an Zaunanschluss-Pfosten fachgerecht lt. Herstellerangabe montieren. Incl. Lieferung sämtl. Materialien. Typ: einflügelig, feuerverzinkt Flügelhöhe: ca. 1000mm Flügelbreite: 1025mm Farbe: dunkelgrün Flügel aus umlaufendem Rahmen 80/40 mit Gitterfüllung Maschenweite 50x200 mm sowie Torpfostenprofilen 120/120, mit Alu-Drückergarnitur. Nachrichtbare Toraufhängung sowie schraubbarer Toranschlag. Öffnungsrichtung DIN rechts/links einwärts/auswärts frei wählbar. Incl: Drücker Anzahl: 1 St. Pfosten Anzahl: 2 St.

2._.__.230 Mutterboden 0,2m für Rasen- und Pflanzfläche liefern, verteilen und andecken. Oberbodenmaterial frei von sichtbaren Verunreinigungen, arm an Steinen, frei von Wurzelwerk und Ästen mit Durchmesser über 2cm. Oberboden in die Rasen- und Pflanzflächen locker, ohne Verdichtungen des Untergrundes und des Oberbodens, einbringen. Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Abweichung von Sollhöhe +/- 2cm. Schichtstärke: 0,2m Abrechnung nach Ladevolumen / Wiegekarte / Lieferschein (Original!). Bei Nicht-Vorlage des Originals kann die Menge nicht abgerechnet werden.

2._.__.240 Rasenerde 0,1m liefern und auf der Rasenfläche andecken. Anschlüsse an angrenzende Beläge 2 cm unter Oberkante. Abweichung von Sollhöhe +/- 2cm. Schichtstärke: 0,1m

2._.__.250 Spritzschutzstreifen mit Muschelkalkschotter entlang der Gebäudewand, wie im Ausführungsplan dargestellt, auf zu lieferndes, geeignetes Vlies (ca. 120g/qm) mehrschichtig ausbringen und am Rand hochziehen. Tiefbord s. ges. Pos. Spritzschutzstreifen Material: Muschelkalk Körnung: 32/56 B: 0,4m T: max. 0,2m L: 60m

2._.__.260 Schachtabdeckung D 315mm aus Guss Schachtabdeckung aus Guss, befahrbar inkl. Betonunterbau zum Einbau in öffentlichen Gehwegen, Grünanlagen usw. liefern und versetzen. Belastungsklasse: C 250. Mengenermittlung nach Aufmaß.

2._.__.270 Schacht- und Ausgleichsringe Schachtabdeckung in Belagsflächen anpassen, aus Gusseisen, tiefer/höher setzen, einschl. erforderlicher Stemmarbeiten an Beton, verlegen in Mörtel MG III, neue Flächen verputzen mit MG III, Oberfläche glätten, Höhenänderung bis max. 20cm. Abrechnung nach Stückzahl.

2._.__.280 Unterbau für wassergebundene Wegedecke Natursteinschotter liefern und einbauen, einschl. fachgerechtem verdichten. Es dürfen nur gemäß RG Min-StB güteüberwachte Materialien verwendet werden. Ausführungsart: nach ZTV-LW Schichtstärke: 20cm (verdichtet) Korngröße: 0/32 Gefälle: 0,8%, max. 4% nach DIN 18024-1 Das Planum darf an keiner Stelle um mehr als +-20mm von der Nennhöhe abweichen. Der Baustoff darf nur in feuchtem Zustand abgewalzt werden.

2._.__.290 Wassergebundene Decke (Fahrradständer) Lieferung und Einbau Deckschicht ohne Bindemittel auf Tragschicht (s. vorherige Position) für Fahrradständer. Schichtdicke: 3 - 5cm (verdichet) Korngröße: 0/11 - 0/16 Gefälle: 0,8% max. 4% nach DIN 18024-1 Zulässige Abweichung von der Sollhöhe: +/- 2cm Baustoffgemisch in mehreren Arbeitsgängen aufbringen und mit ener Glattmantelwalze bis zur geforderten Trittfestigkeit statisch verdichten.

2._.__.300 Kastenrinne für Laibung, Fußweg H 150 Entwässerungsrinne Hauraton Recyfix Pro 100, Typ 01 mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25, SW 9mm, Kl C 250, Rinnenteil aus modifiziertem Polypropylen mit intergrierter Zarge, nach DIN 19580/EN 1433, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers in Beton versetzen. Incl. Stirnwände aus PP, für Rinnenanfang/Rinnenende Ableitung des Oberflächenwassers über KG-Rohre in die Kanalisation . Die notwendigen Maße sind auf der Baustelle zu überprüfen. Maße: L 1000 x B 160 x H 150 Art.-Nr. 47055 Incl. Anpassungsarbeiten an den Stutzen der Grundleiung bis auf -0.80m Einbauorted: Zuwegung WE 1 und Eingangstür Zuwegung Haupteingang und Eingangstür Vor bodentiefen Fenstern Abrechnung nach Aufmaß. Hersteller: Hauraton Tel.: 07222/958-0 oder gleichwertig Fabrikat:............................................

2._.__.310 Kastenrinne für Laibung, H95 Bei Platzmangel: Rinnenunterteil aus modifiziertem Polypropylen, mit integrierter Zarge, mit senkrechter Anschlussmöglichkeit (DN/OD 75), mit Gugi-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25, SW 9mm, schwarz, Kl C 250, nach DIN 19580/EN 1433, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen. Incl. Stirnwände aus PP, für Rinnenanfang/Rinnenende. Die notwendigen Maße sind auf der Baustelle zu überprüfen. Maße: 1000 x 160 x 95 Incl. Anpassungsarbeiten. Abrechnung nach Aufmaß Hersteller: Hauraton Tel.: 07222/958-0 oder gleichwertig Fabrikat:............................................

2._.__.320 Einlaufkasten mit Kunstsstoffeimer und FIBRETEC-Stegrost, schwarz, SW 9mm, Klasse C 250, arretiert liefern und fachgerecht einbauen. Maße: 500 x 160 x 504 Gewicht: 5,9 kg Einbauort: Beide Rinnen in Weg zum Haupteingang Rinne in Weg zum Eingang WE 1

2._.__.330 KG Bögen f. Kanalanschluss um Anschluss der Rinnen und Abläufe mit Muffe und Dichtung aus PP liefern und fachgerecht einbauen. Nach Vorgabe der Bauleitung in Rohrgraben verlegen. Durchmesser: DN 100 Incl. Erdarbeiten Alle Öffnungen sind während der Baumaßnahmen dicht zu verschließen. Abrechnung nach Aufmaß

2._.__.340 KG Abzweige zum Zusammenführen von Rohren mit Muffe und Dichtung liefern und fachgerecht einbauen. Nach Vorgabe der Bauleitung in Rohrgraben verlegen. Durchmesser: DN 100 Incl. Erdarbeiten Alle Öffnungen sind während der Baumaßnahmen dicht zu verschließen. Abrechnung nach Aufmaß

3 Grundleitungen

3._.__.010 Kanalgraben im äußeren Arbeitsraum, bis t=1,25m Kanalgraben im äußeren Arbeitsraum, bis t=1,25m Bodenklasse 3 - 5 gem. DIN 18300, LAGA -Z0 in erforderlicher Breite ausheben, gem. DIN 4124 und den örtl. Erfordernissen Leitungen: bis DN/OD 160, Aushubtiefe: bis ca. 80 cm, Nach Verlegung der Leitungen den Boden lagenweise wieder einbringen und verdichten. Verdrängter Boden wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu beseitigen.

3._.__.020 Kanalgraben, außerhalb der Baugrube, t=1,25-2,00m Kanalgraben wie vor, jedoch - außerhalb der Baugrube - Aushubtiefe: 1,25 - 2,00 m

3._.__.030 Kanalgraben, außerhalb der Baugrube, t=2,00-3,00m Kanalgraben wie vor, jedoch - Aushubtiefe: 2,00 - 3,00 m

Schmutzwasser, außerhalb Sohle

3._.__.040 KG2000-Passlänge 0-, DIN EN 1401, DN100 KG2000-Passlänge 0-, DIN EN 1401, DN100

3._.__.050 KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN100, 45° KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN100, 45°

Regenwasser, außerhalb Sohle Regenwasser, außerhalb Sohle

3._.__.060 KG2000-Passlänge, DIN EN 1401, DN100 KG2000-Passlänge 0-, DIN EN 1401, DN100

3._.__.070 KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN100,45° KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN100,45°

3._.__.080 KG2000-Passlänge, DIN EN 1401, DN150 KG2000-Passlänge, DIN EN 1401, DN150

3._.__.090 KG2000-Abzweig, DIN EN 1401, DN150-DN100, PVC-U, 45° KG2000-Abzweig, DIN EN 1401, DN150-DN100, PVC-U, 45°

3._.__.100 KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN150, ,45° KG2000-Bogen, DIN EN 1401, DN150, ,45°

4 Revisionsschacht und Regenrückhaltung

HINWEIS ZUR ANGEBOTSABGABE Sollten Sie diesen Titel nicht anbieten wird Ihr Angebot trotzdem gewertet.

4._.__.010 Revisionsschacht mit Schachtdeckel Kl. D, i. L.= 1,00m, h=2,51-2,75m, einschl. zus. Erdarbeiten Revisionsschacht aus Betonfertigteilengem. DIN 4034 außerhalb des Gebäudes,kompl. liefern und herstellen. Durchmesser: 1,00 m i.L. Höhe: 2,51 - 2,75 m(OK Fließsohle - OK Gelände) Leistung bestehend aus: - Schachtunterteil mit Gerinne aus Steinzeughalbschalenfür geraden Durchlauf Berme aus abgeriebenen Beton/Estrich - Schachtringe - Schachthals, konisch - Steigeisen - Schachtabdeckung Klasse Deinschl. Rahmen und Schmutzfänger, rund, aus Gußeisen mit Betonfüllung,tagwasserdicht - Herstellen der Wasserdichtheit - Baugrube in erforderlicher Breite profilgerechtausheben, gem. DIN 4124 und den örtl.Erfordernissen böschen, verbauen. o.dgl., Bodenseitlich lagern, lagenweise wieder verfüllen undverdichten. Verdrängter Boden wird Eigentum desAN und ist zu beseitigen: LAGA Z0 (EBV Analyse wird zur Vertragsunterzeichnung nachgereicht) - Einbringen einer Sauberkeitsschicht.

4._.__.020 Anschluss an Schächte, DN/OD 160, Regenwasser *als ZULAGE Zulage bzw. Mehrpreis zu o.g. Revisionsschachtfür: gelenkige Anschlüsse für Zu- oder Abläufean vorg. Schächte herstellen. Ausführung einschl.: - Gelenkstück Einbau (GE) DN/ OD 160 - Übergangsstück KG 2000 - Steinzeug DN/OD 160,Anschluss Regenwassser.

4._.__.030 Anschluss an Schächte, DN/OD 200, Anschluss an öffentlichen Kanal *als ZULAGE Zulage bzw. Mehrpreis zu o.g. Revisionsschachtfür: gelenkige Anschlüsse für Zu- oder Abläufean vorg. Schächte herstellen, wie vor, jedochDN/ OD 200, Anschluss an öffentlichen Kanal.

4._.__.040 Anschluss an Schächte, DN 100, Druckleitung, Mischwasser *als ZULAGE Zulage bzw. Mehrpreis zu o.g. Revisionsschachtfür: gelenkige Anschlüsse für Zu- oder Abläufean vorg. Schächte herstellen, wie vor, jedochDN 100, Druckleitung, Anschluss Mischwasser.

4._.__.050 System zur Regenrückhaltung inkl. Anschlüssen, Volumen mindestens 10 m³ System zur Regenrückhaltung komplett herstellen. - Nutzinhalt: mindestens 10 m³ - Einleitungsmenge in den Übergabeschacht: Drosselung nach Vorgabe AG, Abfluss DN 150 mit 2% Gefälle - Abmessungen: nach Wahl des AN (z.B. ca. 4,60 x 2,40 x 0,92 m) - Maximale Tiefe unter GOK: bis 4 m - Material und System: nach Wahl des AN Ausführung einschl. - Einbringen einer Sauberkeitsschicht auf tragfähigenUntergrund (nach Erfordernis und Herstellerangaben in Abhängigkeit des gewählten Systems) - Ausbildung des Zu- und Ablaufs, Rohrsohle gem. Planung - Zulauf: 65,63 m üNN - Ablauf: 65,57 m üNN - System muss begehbar und nicht befahrbar sein! - Baugrube in erforderlicher Breite profilgerechtausheben, gem. DIN 4124 und den örtl.Erfordernissen böschen, verbauen. o.dgl., Bodenseitlich lagern, lagenweise wieder verfüllen undverdichten. Verdrängter Boden wird Eigentum desAN und ist zu beseitigen: LAGA Z0 (EBV Analyse wird zur Vertragsunterzeichnung nachgereicht) Abmessungen des angebotenen Systems: .............................................. (vom Bieter einzutragen) Angebotenes Fabrikat/Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vom Bieter einzutragen)

5 Einrichtungsgegenstände

5._.__.010 Fahrradständer incl. Zubehör u. Einbau liefern und fachgerecht auf Magerbetonfundamenten aufdübeln. Material: Stahl, feuerverzinkt Außenmaß: Flachstahl 50mm Wandstärke: 12mm Gesamthöhe: 1200mm Höhe über Flur: 850mm Breite: 1000mm Ausführung: ohne Knieholm Korrosionsschutz: Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke ca. 55μ Beschichtung: anthrazitgrau Incl. sämtl. Zubehör Produkt: Planus Hersteller: TK Absperrtechnik Marie-Curie-Str. 9a 59192 Bergkamen Tel.: 02389/9539864 E-Mail:info@tk-absperrtechnik.de oder gleichwertig Fabrikat:............................................

5._.__.020 Fahrradständer Alternativ liefern und fachgerecht auf Magerbetonfundamenten aufdübeln. Material: Stahl, feuerverzinkt Pulverbeschichtung: anthrazitgrau (RAL 7016) Radabstand: 700mm Incl. Kantenschutz und Endkappe Incl. sämtl. Zubehör Hersteller: Gronard GmbH Bayerwaldstraße 23 81737 München Tel: +49 (0)89 890 855 40 Fax: +49 (0) 89 637 61 71 E-Mail: info@gronard.de

5._.__.030 Sitzbank, incl. Einbau und Material liefern und fachgerecht nach Herstellerangabe einbauen. Incl. Fundamenten. Material Unterkonstruktion: Stahl Material Auflage: Holz behandelt, wetterfest lasiert, Esche Mit Armlehne Gewicht: 86kg Breite: 2110mm Höhe: 830mm Sitztiefe: 400mm Sitzhöhe: 460mm Befestigungsart: zum Aufdübeln bei +/- 0mm oder gleichwertig Fabrikat:...........................................

5._.__.040 Sitzbank Alternative Gleichwertiges Produkt für Sitzbank Fabrikat:............................................

5._.__.050 Sichtschutz für die Terrassen Sichtschutzwände auf den Terrassen, zwischen den Häusern, WPC Sichtschutzzaun bestehend aus: Je Terrasse 2 Elemente: H180 x L180 cm 3 Pfosten 7 x 7 cm Farbe: anthrazit Einbau einschließlich Herstellung der Fundamente und anarbeiten des Terrassenbelags, Einbau vor Pflasterung der Terrasse. Herstellter: Traumgarten, Serie Design oder gleichwertig Fabrikat:...........................................

5._.__.060 Müllboxen liefern - incl. Unterbau u. fachgerechter Montage. Fabrikat: Ziegler Styleout Linis 1.100 l oder gleichwertig Fabrikat:...........................................

5._.__.070 Gleichwertiges Produkt für Müllboxen Gleichwertiges Produkt für Müllboxen Fabrikat:............................................

6 TG-Dach

6._.__.010 Rollrasen mit Planum liefern, abladen und auf unverformtem und feuchtem Planum fachgerecht verlegen. Der Rollrasen ist höhengleich mit den angrenzenden Einfassungen, Rasenkanten, Platten und Belägen einzubauen und diagonal zur Verlegerichtung abzuwalzen. Abschließend intensive Beregnung durchführen. Es ist ausschließlich Rollrasen, welcher auf Sandböden bzw. schwach humosen Sandböden gezogen wurde, zu verwenden. Abrechnung nach Aufmaß.

6._.__.020 Schutzlage Trenn- u. Gleitvlies intens. Dachbegrünung Thermisch gebundenes Vlies aus Polypropylen, schwarz, Festigkeitsklasse 1, Flächenmasse ca. 80 g/m², bitumen- und polystyrolverträglich, wasserabweisend, verrottungsfest, diffusionsoffen (sd < 0,01 m), liefern und vollflächig mit 10 cm Stoßüberdeckung verlegen. Wurzelschutzbahnen werden vom Dachdecker verlegt! Fabrikat: ZinCo Trenn- und Gleitvlies "TGV 21" Tel.: 07022/9060-600 oder gleichwertig Fabrikat:.............................................

6._.__.030 Drainmatte intens. Dachbegrünung ZinCo Stabilodrain® "FD-60". aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, Höhe 60 mm, mit Wasserspeichermulden und Öffnungen zur Belüftung und Diffusion sowie unterseitigem Mehrrichtungskanalsystem, Druckfestigkeit unverfüllt ca. 40 kN/m², mit Splitt verfüllt ca. 192 kN/m², Füllvolumen ca. 27 l/m², Flächenmasse ca. 2,2 kg/m², Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958: bei 1 % Gefälle - ca. 1,1 l/s*m, bei 2 % Gefälle - ca. 1,6 l/s*m, mit Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, liefern und nach Herstellervorschrift verlegen. 3% Mehrbedarf wg. Überlappung Fabrikat: ZinCo Floradrain® "FD 60 neo" Tel.: 07022/9060-600 oder gleichwertig Fabrikat:.............................................

6._.__.040 Filtervlies für intens. Dachbegrünung Vernadeltes und thermisch verfestigtes Filtervlies aus Polypropylen, Flächenmasse ca. 300 g/m², Stempeldurchdrückkraft nach EN ISO 12236 = 4300 N, Geotextilrobustheitsklasse 5, Streifenzugprüfung (200 mm) DIN/EN/ISO 10319: 23 kN/m, Wasserdurchlässigkeit (H50) nach EN ISO 11058: 30 l/m²·s, mit Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen. Fabrikat: ZinCo Systemfilter "PV" Tel.: 07022/9060-600 oder gleichwertig Fabrikat:.............................................

6._.__.050 Systemerde Rasen/Dachgarten f. intens. Dachbegrünung Vegetationssubstrat für intensive Dachbegrünung mit Rasen, hergestellt auf der Basis ausgesuchter mineralischer Schüttstoffe, angereichert mit gütegesicherten organischen Bestandteilen, Körnung ca. 0-8 mm, Eigenschaften gemäß den Anforderungen der FLL-Richtlinien an Vegetationssubstrate für Intensivbegrünungen in Mehrschichtbauweise und Vorgaben der Düngemittelverordnung, flugfeuerbeständig, frostbeständig und strukturstabil, liefern, aufbringen und verteilen. Ein Verdichtungsfaktor von 1,35 wurde bei der Mengenkalkulation berücksichtigt. Maximale Wasserkapazität (WKmax): ca. 45 Vol.-%. Volumengewicht bei WKmax, (verdichtet): ca. 1400 kg/m³ Einzubauende Höhe (verdichtet): max. 35cm Fabrikat: ZinCo Systemerde "Rasen" Tel.: 07022/9060-600 Abrechnung nach Ladevolumen / Wiegekarte / Lieferschein (Original!). Bei Nicht-Vorlage des Originals kann die Menge nicht abgerechnet werden. oder gleichwertig Fabrikat:.............................................

6._.__.060 Oberboden liefern Oberboden gesiebt liefern, aufbringen und verteilen. Einzubauende Höhe (verdichtet): max. 35cm Abrechnung nach Ladevolumen / Wiegekarte / Lieferschein (Original!). Bei Nicht-Vorlage des Originals kann die Menge nicht abgerechnet werden.

7 Pflanzenlieferung und Vegetationstechnische Arbeiten

7._.__.010 Hecken- und Rasenflächen fräsen Vegetationsflächen vor Bodenauftrag durch kreuzweises und tiefgründiges Fräsen lockern. Steine über 5cm, Unrat, Wurzeln, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen laden und abfahren, einschließlich Kippgbühren. Handarbeit im Bereich von Wegen, Einfassungen etc. Lockerungstiefe: 20 - 30cm

7._.__.020 Rindenmulch Heckenpfanzung liefern und in einer Höhe von mind. 8cm einbauen und auf der Pflanzfläche verteilen. Qualität: 0 / 20 Incl. Stickstoff-Ausgleichsdüngung. Abrechnung nach Lieferschein.

7._.__.030 Rollrasen liefern, abladen und auf unverformtem und feuchtem Planum fachgerecht verlegen. Der Rollrasen ist höhengleich mit den angrenzenden Einfassungen, Rasenkanten, Platten und Belägen einzubauen und diagonal zur Verlegerichtung abzuwalzen. Abschließend intensive Beregnung durchführen. Es ist ausschließlich Rollrasen, welcher auf Sandböden bzw. schwach humosen Sandböden gezogen wurde, zu verwenden. Abrechnung nach Aufmaß.

Sträucher

7._.__.040 Ligustrum vulgare (Liguster) Liguster (Ligustrum vulgare) als Heckenpflanze, o. B., 8 Tr., H 60-100 Gesamtlänge: 115m

7._.__.080 Zypresse hochwachsend als Heckenpflanze, o. B., 8 Tr., H 60-100 Gesamtlänge: 115m

7._.__.050 Fertigsstellungsplfege für Rasenflächen Fertigsstellungsplfege für Rasenflächen. Rasen bei einer Wuchshöhe von 6 - 8cm mähen, Schnitthöhe 4cm, Schnittgut laden und abfahren. Nach dem zweiten Schnitt Abwalzen und Ablesen von Steinen ≥ 3 cm. Beregnen bis zur Abnahme je nach Witterung. Arbeitsgänge: 4 Rasenflächen nach dem 1. Schnitt düngen mit Rein-Stickstoff. Menge: max. 5g/qm Abrechnung pro Arbeitsgang und qm. 4 x 642qm = 2.568qm

7._.__.060 Rasen wässern Menge je Arbeitsgang: 10l/qm in mehreren Durchgängen wässern. Wasser- und Anschlussmöglichkeiten an Zapfstellen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen. Es ist so zu wässern, dass der gesamte Wurzelbereich bis in die Tiefe durchnässst ist. Fordert der AG zum Wässern auf, ist innerhalb von spätestens zwei Werktagen mit dem Wässern zu beginnen. Abrechnung pro Arbeitsgang und qm. Dauer: ca. 10 Wässergänge 10 x 642qm = 6.420qm

7._.__.070 Hecken wässern Menge je Arbeitsgang: 25l/Strauch. Wasser- und Anschlussmöglichkeiten an Zapfstellen werden bauseits zur Verfügung gestellt. Die Anzahl der Arbeitsgänge ist abhängig von den natürlichen Niederschlägen Es ist so zu wässern, dass der gesamte Wurzelbereich bis in die Tiefe durchnässst ist. Fordert der AG zum Wässern auf, ist innerhalb von spätestens zwei Werktagen mit dem Wässern zu beginnen. Abrechnung nach Anzahl der durchgeführten Arbeitsgänge. Heckenlänge: 75m 10 Arbeitsgänge Abrechnung pro Arbeitsgang und Meter. 75m x 10 = 750m

8 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrückliche Anordnung durch den Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Wissen und auf ausdrückliche Anordnung durch den AG durchgeführt werden. Die Stundenlohnzettel sind täglich in doppelter Ausfertigung, vollständig ausgefüllt mit Vor- und Zunamen der ausführenden Mitarbeiter sowie deren Qualifikation, Fachkraft oder Hilfskraft, der zuständigen Bauleitung zur schriftlichen Anerkennung vorzulegen und mit der Schlussrechnung einzureichen. Stehzeiten und zwischenzeitlicher Abzug von Geräten und Maschinen werden nicht vergütet. Bezahlt werden nur die angeordneten und tatsächlich geleisteten Stunden ohne Berücksichtigung der An- und Abfahrtswege, sowie Arbeitspausen. Ferner ist in den Preisen das Vorhalten erforderlicher Geräte und Werkzeuge enthalten. Die eingesetzten Einheitspreise verstehen sich einschließlich aller Zuschläge, bei Geräten und Maschinen einschließlich Bedienung.

8._.__.010 Facharbeiter

8._.__.020 Helfer

8._.__.030 LDW 6-8 to

8._.__.040 LKW 8 to und mehr

8._.__.050 Bagger, Radlader, Raupe ca. 45 kW

8._.__.060 Minibagger

8._.__.070 Fräse