Submit your bid

1.1 Ausführungsgrundlagen 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen der RSG (als Anlage 1 beigefügt) gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (⌡ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (⌡ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (⌡ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (⌡ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (⌡ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. ⌡ 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (⌡ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt ⌡ 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach ⌡ 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von ⌡ 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (⌡ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Kieler Str. 143-147 in Stellingen, 22087 Hamburg. Der Zugang zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Kieler Straße oder Holstenkamp. Von der Kieler Straße gelangt man zu Fuß direkt zum Treppenhaus und von dort über die Treppe oder den Aufzug in das Studio im 2.OG. Ein weiterer Zugangsmöglichkeit erfolgt über den Holstenkamp mit Auto in den Innenhof in eine Tiefgarage und von dort kann man über ein Treppenhaus/Aufzug in das 2.OG gelangen. Über eine interne Treppe gelangt man in das 3.Obergeschoss, was teilweise auch zur Studiofläche gehört. Das Gebäude erstreckt sich über 5 Ebenen, EG - 4.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 2.OG und 3.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen: 2. Obergeschoss und 3. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, sowie die restlichen Flächen im 2. und 3. Obergeschoss werden von anderen Mietern genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Modulgerüst mit einem Bauaufzug vor die Fassade gestellt. Der Bauaufzug hält im EG zum ein- und ausladen und im 2.Obergeschoss und 3. Obergeschoss. Von der Gerüstebenen kann man annähernd Höhengleich die Materialien über ein herausgenommes Fenster in den Abmesseungen 1,24 m x 1,73 m einbringen. Die Brüstungshöhe Innen wird mit einer Rampe ausgeglichen. Angaben Bauafzug Geda 1.500 Z/ZP Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m . Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche zur Anlieferung ist eingerichtet. Die angelieferten Materialien sind unverzüglich ins Gebäude zu verbringen. WC's, Pausenflächen und Lagerflächen befinden sich im Gebäude im Erdgeschoss.. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Es handelt sich hierbei um einen großen Baukomplex, der überwiegend als Hotel und von anderen Mietern genutzt wird. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 2200 m² Lichte Raumhöhen, roh: 3,06 - 3,13 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, dieser erfolgt im 2.OG und 3.OG. Somit ist jede Geschossebene über den Bauaufzug erreichbar. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn vorraussichtlich 01.06.2026. Gesamtbauzeit :12 Wochen Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. Die Gesamtbauzeit von 12 Wochen darf nicht überschritten werden. Verzögert sich der Baubeginn, verschieben sich die 12 Wochen Bauzeit. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

__.__. 1 Schuttcontainer für gemischte Baustoffe aufstellen und vorhalten Schuttcontainer für gemischte Baustoffe liefern, aufstellen und für 2 Wochen vorhalten, incl. An- und Abtransport und Deponiegebühren. Containerinhalt: 10 mⁿ Vorhaltedauer: 2 Wochen

__.__. 2 Rückbau und Entsorgung des Bodenbelags PVC grau ud Hozoptik Rückbau und Entsorgung des vorhandenen Bodenbelags PVC inklusive Kleberreste. Rückbau des Bobdenbelages inklusiv Abtransport, verladen und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Die Übergänge zu den verschiedenen Fußböden innerhalb der abzubrechenden Flächen sind mit auszubauen und zu entsorgen. Übergänge zu bestehenden bleibenden Fußboden sind sauber und sorgfältig zu trennen, so dass neuer Fußboden angearbeitet werden kann. Rückbauort: 2. Obergeschoss und 3. Obergeschoss

__.__. 3 Rückbau vorhandener Gummiboden 30 mm Rückbau vorhandener Gummboden 30 mm inkl. der umfassende Bodenschiene aus ∩Metall inklusive verbringen vom 3. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung und Deponiegebühren. Ausbauort: Kraft 3. Obergeschoss

__.__. 4 Rückbau vorhandener Gummiboden 5 mm Rückbau vorhandener Gummiboden 5 mm auf PVC verlegt inklusive verbringen vom 3. Oberrgeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung. Ausbauort:3. Obergeschoss Achse E-H/

__.__. 5 Rückbau vorhandener loser Gummimatten 5 mm Rückbau vorhandener loser Gummimatten 5 mm auf PVC verlegt inklusive verbringen vom 3. Oberrgeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung. Ausbauort:3. Obergeschoss

__.__. 6 Demontage von Anrampungen Demontage von Anrampungen inklusive verbringen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss, verladen in Container und fachgerechter Entsorgung Ausbauort: 1. Obergeschoss

__.__. 7 Rückbau und fachgerechte Entsorgung von Bodenfliesen Rückbau und fachgerecht Entsorgung von Bodenfliesen inkl. Kleber und Entkoppelungsmatte inklusive vertragen aus dem 2. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: Fliese 10 mm, Kleber 3 mm, Matte 5 mm Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Rückbauort:2.Obergeschoss WC Frauen Alt, 3. Obergeschoss WC Männer Alt

__.__. 8 Rückbau und fachgerechte Entsorgung eines Fußbodenaufbaus 2. OG Sanitär Rückbau und fachgerecht Entsorgung eines Fußbodenaufbaus bis auf Roh inklusive vertragen aus dem 2. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 80 mm Estrich 2 mm Folienlage Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Bodenflächen und Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort:2.Obergeschoss WC Frauen Neu + Revisionsgang

__.__. 9 KRückbau und fachgerechte Entsorgung eines Fußbodenaufbaus 2. OG Sanitär Rückbau und fachgerecht Entsorgung eines Fußbodenaufbaus bis auf Roh inklusive vertragen aus dem 2. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Der Fußbodenaufbau setzt sich wie folgt zusammen: 70 mm Estrich Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Bodenflächen und Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort: 3.Obergeschoss WC Männer Neu + Revisionsgang

__.__. 10 Rückbau und fachgerechte Entsorgung Trockenbauwänden mit Fliesenbelag Rückbau und fachgerecht Entsorgung von Trockenbauwänden mit Wandfliesen inklusive vertragen aus dem 2. Obergeschoss+ 3.Obergeschoss ins Erdgeschoss. Angrenzende Wände und der darunterliegende Estrich und Putz ist ohne Beschädigungen zu belassen, Die Deponiegebühren sind einzukalkulieren. Die Anschlüsse sind sauber und auf Maß rauszuschneiden. Die angrenzende Wände dürfen nicht beschädigt werden. Rückbauort:3. Obergeschoss WC Männer, 2.OG WC Frauen

__.__. 11 Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecken Rückbau und Entsorgung von Rasterabhangdecke inklusive Unterkonstruktion, Rasterschienen und Montagemittel, Rasterplatten und Deponiegebühren Rückbauort: 2. OG Frauen WC, 3.OG WC Männer

__.__. 12 Demontage und Entsorgung von WC's Demontage von WC's inklusive Sanblock, vertragen vom 2. Obergeschoss und 3.Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 2. Obergeschoss 2 x WC - Frauen, 3. Obergeschoss 2x WC-Männer

__.__. 13 Demontage und Entsorgung von Urinalen Demontage von Urinalen inklusive Sanblock, vertragen vom 3. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 3. Obergeschoss, 3x WC-Männer

__.__. 14 Demontage und Entsorgung von Schamwände Demontage von Urinalen inklusive Sanblock, vertragen vom 3. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 3. Obergeschoss, 2x im WC-Männer

__.__. 15 Demontage und Entsorgung von Waschbecken Demontage von Waschbecken inklusive Unterbau, vertragen vom 1. Obergeschoss in das Erdgeschoss und fachgerechte Entsorgung, Ausbauort: 2. Obergeschoss 1x Frauen WC, 3. Obergeschoss1x WC-Männer

__.__. 16 Entsorgung Spiegel über Waschtisch Entsorgung Spiegel über Waschtisch inkl. Deponiegebühren. Rückbauort: WC Frauen, WC Männer

__.__. 17 Entsorgung von Doppel Sitzbänken Holz, Metall, 40 x 80 x 100 cm Entsorgung von Sitzbänken Leder 40 x 80 x100 cm inklusive Deponiegebühren. Rückbauort:  Umkleide Männer

__.__. 18 Entsorgung von Einzelsitzbänken Holz, Metall, 40 x 40 x 140 cm Entsorgung von Sitzbänken Leder 40 x 40 x140 cm inklusive Deponiegebühren. Breite 4o cm Höhe 40 cm Länge 140 cm Rückbauort: Umkleide Frauen, Umkleide Männer

__.__. 19 Rückbau und Entsorgung einer Teeküche Zeile1,80 m Rückbau und fachgerechte Entsorgung einer Teeküche. Zeilenlänge : 1,80 m inklusive Spülbecken, 3 Ober-und 3 Unterschränke Ausbauort: Personalraum 1. Obergeschoss.

__.__. 20 Abbruch Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 10 - 12,5 cm Stärke Höhe 3,17 m inklusive Wanbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: 2. Obergeschoss + 3. Obergeschoss Sanitärkern und Umkleide, 2.OG Spinning

__.__. 21 Abbruch Installations-Trockenbauwände Abbruch Trockenbauwände 15 - 22,5 cm Stärke Höhe 3,17 m inklusive Wanbeläge,Fliesen etc. fachgerecht abbauen, incl. Schuttbeseitigung, Transport und Deponiegebühr Ausbauort: 2. Obergeschoss + 3. Obergeschoss Sanitärkern

__.__. 22 Rückbau und Entsorgung Türen Rückbau und fachgrechte Entsorgung inkl. Deponiegebühren von Türen aus Trockenbauwänden der vorgenannten Position Ausbauort: 1. Untergeschoss, Erdgeschoss, 1.Obergeschoss, 2. Obergeschoss

__.__. 23 Entfernen von Wandbelägen MDF mit HPL beschichtet + UK auf Wänden Entfernen der Wandbelägen MDF Platten mit HPL beschichtet + UK aus Holz von Wänden, Fensterlaibungen umlaufend. Verkleidung: 2,93 m hoch Inklusive der Unterkonstruktion, Montagerahmen o. ä. fachgerecht abbauen und entsorgen, incl. Schuttbeseitigung und Deponiegebühren Die Wandfläche darunter ist nicht zu beschädigen. Rückbauort: 2. Obergeschoss  Empfang Sie Abbruchplan 2.OG

__.__. 24 Demontage und fachgerechte Entsorgung Ankerpunkte Geräte Die Ankerpunkte der Geräte, die auf dem Fußbden montiert sind, sind zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen Siehe Bestandsgeräteplan

__.__. 25 Abnehmen und Entsorgung von Wanduhr Abnehmen und Entsorgung von vorhandener Wanduhr Größe: d= 35 cm Rückbauort:Empfang, Personal, Kraft

__.__. 26 Rückbau und Entsorgung von Handtuchspender + Ablage Desinfektion inklusive UK Rückbau und Entsorgung von vorhandenen Handtuchspender + Ablage Desinfektion  inklusive UK und Deponiegebühren Rückbauort: Auf der Studiofläche verteilt

__.__. 27 Rückbau und Entsorgung eines 50 cm hohen Raumteilers aus MDF beschichtet Rückbau und Entsorgung eines Raumteilers aus MDF beschichtet Höhe: 0,50 m Breite: 0,1 m Länge: 3,50 m Rückbauort: 2. Obergeschoss Empfang

__.__. 28 Rückbau und Entsorgung eines Geländer Rückbau und Entsorgung eines Geländer aus eine Metallschiene mit Plexiglasplatten Höhe: 0,90 m Länge 1: 2,56 m Länge 2: 1,57 m inkl. vertragen vom 2. Obergeschoss ins Erdgeschoss. Deponiegebühren sind mit einzukalkulieren. Rückbauort: Empfang

__.__. 29 Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung Entfernen eines Flyerregals von der Wand inkl. Entsorgung und Deponiegebühren. Größe 0,65 x 0,5 m Rückbauort: Empfang

__.__. 30 Entfernen eines stehenden Flyerregals inkl. Entsorgung Entfernen eines stehenden Flyerregals  inkl. Entsorgung und Deponiegebühren. Größe 0,4 x 1,6 m Rückbauort: Empfang

__.__. 31 Sitzlandschaft aus einem 3er Sofas + 2 Sitzhocker entsorgen Sitzlandschaft bestehend aus einem 3er Sofas + 2 Sitzhocker (siehe Foto) entsorgen inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Rückbauort: Lounge 2. Obergeschoss

__.__. 32 Sitzgarnitur entsorgen Sitzlandschaft bestehend aus 4 Sessel und  3 Beistelltischen entsorgen inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Rückbauort: Lounge 2. Obergeschoss

__.__. 33 Rückbau und Entsorgung einer Theke Rückbau und Entsorgung einer Theke inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Die Theke ist beschichteten Spannplatten Die Theke ist gebogen und mit Unterschränken ausgestattet. Thekenhöhe Kundenseite: 1,20 m Thekenhöhe Studiopersonal: 0,90 m Außenlänge: 10,46 m Rückbauort: Empfang 2. Obergeschoss Siehe Abbruchplan: AP.02_McF-STE 2_#D_Abbruchplan 2.OG

__.__. 34 Rückbau und Entsorgungen einer Automateninhausung Rückbau und Entsorgungen einer Automateninhausung inkl Leergutfächer, Wertsachenfächer und Kassenautomat. entsorgen inklusive vertragen aus dem Gebäude und Deponiegebühren. Hinweis: Die Snack-und Getränkeautomaten werden vorab durch eine esterne Firma zurückgebaut. Die aufgestellten Leuchtschilder sind vorab durch den Elektriker zu sichern. Rückbauort: Lounge 2. Obergeschoss

__.__. 35 Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes in Metalloptik Entsorgung eines Holzwertsachenschrankes  inklusive Deponiegebühren. . Rückbauort: 2. Obergeschoss neben bei Empfang

__.__. 36 Entsorgung von Föhnablagetischen + 2 Spiegel Entsorgung von Föhnablagetischen + 2 Spiegel inklusive Deponiegebühren und verbringen vom 2.Obergeschoss und 3. Obergeschoss ins Erdgeschoss Rückbauort: Umkleide Frauen und Männer

__.__. 37 Rückbau und Entsorgung von 3-fach Personal Spinden Rückbau und Entsorgung von 3-fach Personal Spinden inklusive verbringen vom 2.Obergeschoss und 3.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Die Verblendungen, Eckwinkel und Abdeckgitter sind mit zu entfernen und entsorgen. Abmaße: b/t/h = 0,34 m x 0,52 m x 1,90 m Rückbauort: Umkleide Frauen, Personalraum

__.__. 38 Rückbau und Entsorgung von 2-fach Spinden Umkleide Rückbau und Entsorgung von 2-fach Spinden inklusive verbringen vom 3.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Die Verblendungen, Eckwinkel und Abdeckgitter sind mit zu entfernen und entsorgen. Abmaße: b/t/h = 0,34 m x 0,52 m x 1,90 m Rückbauort: Umkleide Männer

__.__. 39 Entsorgung von Stühlen Entsorgung von  Stühlen verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Rückbauort: Personalraum 1. Obergeschoss

__.__. 40 Entsorgung eines 4 Personen Holztisch Entsorgung eines Holztisches für 4 Personen verbringen vom 1.Obergeschoss ins Erdgeschoss und Deponiegebühren. Rückbauort: Personalraum 1. Obergeschoss

__.__. 41 Rückbau und Entsorgung Bilder und Deko über Sitzlandschaft Rückbau und fachgrerechte Entsorgung Bilder und Deko über Sitzlandschaft inkl. Deponiegebühren Ausführungsort: Lounge, 2. Obergeschoss

__.__. 42 Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Entsorgung eines Bildes, Holzrahmen mit Stoffdruck bespannt Größe: 1 m x 2,80 m Rückbauort 3.Obergeschoss

__.__. 43 Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung Emtfernen von Schildern in Alurahmen und Plexiglas Abdeckeung inklusive Entsorgung und Deponiegebühren Die Größen variieren zwischen 30 x 50 cm - 70 x 80 cm Die Schilder sind auf der Studiofläche verteilt

__.__. 44 Entsorgung von losen Standmülleimern Entsorgung von losen Standmülleimern inkl. verbringen vom 1.Obergeschoss ins erdgeschoss und Deponiegebühren. Die Mülleimer sind auf der Studiofläche verteilt.

__.__. 45 Rückbau und Entsorgung von Reinigungsstationen Metall Rückbau und Entsorgung vonReinigungsstationen Metall inklusive Deponiegebühren Die Reingungsstationen sind auf der Studiofläche verteilt.

__.__. 46 Rückbau und Entsorgung von Reinigungsstationen Spannplatte Rückbau und Entsorgung vonReinigungsstationen Spannplatte inklusive Deponiegebühren Die Reingungsstationen sind auf der Studiofläche verteilt.

__.__. 47 Räumung und Entsorgung eines Lagers Räumung und Entsorgung eines Lagers Abrechnung nach mⁿ Rückbauort. Lager nach örtlicher Anweisung Die Regale bleiben bestehen

__.__. 48 Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Demontage und Entsorgung von Schriftzügen Rückbauort: auf der Studiofläche verteilt

__.__. 49 Stundensatz. Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter