Submit your bid

01 Rohbauarbeiten

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1.1 Ausführungsgrundlagen Alle Ausführungsleistungen sind nach Stand der Technik, sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Zusätzlich gelten: · Allgemeine Werkvertragsbedingungen der RSG · Alle zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien und Empfehlungen · Auflagen, Vorschriften und Richtlinien der betroffenen Behörden und Versorgungsträger sowie des TÜVs · Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften · Verarbeitungsrichtlinien bzw. techn. Merkblätter der Hersteller · vorliegende Bau- und Leistungsbeschreibung mit allen Anlagen · Die VOB, Teil B und C in der jeweils gültigen Fassung. - Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, DIN 1961. - Teil C Allgemeine technische Vorschriften nach DIN jeweils in der neuesten Fassung. 05.03.2025

2. BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN Zusätzlich zu den allgemeinen Werkvertragsbedingungen gelten die folgenden Bedingungen: Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie, sowie ein Baustellen.-WC werden bauseits gestellt. Eine Umlage hierfür erfolgt gemäß den Angaben zur Baustelle. Es wird vom Bauherrn erwartet, dass alle Firmen sich an die Baustellenordnung haltten. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 3. Projektbeschreibung/Angaben zur Baustelle 1. Grundstück Das Gebäude mit den Flächen des Fitnessstudios befindet sich in der Lübecker Str. 101-108 in Hohenfelde, 22087 Hamburg. Die Zufahrt zum Gebäude erfolgt über die öffentlichen Verkehrsflächen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg, von dort gelangt man auf einen Parkplatz, der auch durch einen weiteren Mieter Rewe genutzt wird. Ein weiterer Zugang erfolgt über die Hohenfelder Straße, von dort kann man ein Treppenhaus erreichen, dass in die beiden Geschosse 1.OG und 2.OG führt. Das Gebäude erstreckt sich über 3 Ebenen, EG - 2.OG. Die Mieteinheit McFit nutzt einen Bereich im 1.OG und 2.OG. Das Gebäude ist der Gebäudeklasse 5 zuzuordnen. . 2. Bauvorhaben Die umzubauenden Studiofläche erstreckt sich über 2 Ebenen:  1. Obergeschoss und 2. Obergeschoss.. Die Flächen im Erdgeschoss von über 1.600 m² wird als Ladenflächen von Rewe genutzt. Für die vertikale Erschließung wird ein Bauafzug Modell Geda 1.500 Z/ZP vorgestellt. Tragkraft: 1.500 kg Größe: 1,45 m x 3,3 m Der Hauptzugang zum Gebäude ist vom Parkplatz aus den man über die Straßen Wandsbeker Stieg oder Ernst-Kabel-Stieg erreichen kann. Das Gebäude verfügt über einen weiteren Zugang über das Treppenhaus von der Hohenfelder Straße aus. Der Innenausbau des Studios wird komplett erneuert, tragende Bauteile bleiben weitestgehend unberührt. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf neue Sanitärkerne inklusiv der Verrohrung und Sanitärausstattung, Erstellung von nicht tragenden Trockenbauwänden, Wand- und Fußbodenbelägen, Einbauten, Fitnessgeräten, Innentüren, Teilerneuerung der technischen Anlagen, Erneuerung der Beleuchtung. Eine Baustelleneinrichtungsfläche mit WC's, Pausencontainer und Container Stellflächen ist in der Hohenfelder Straße eingerichtet, ein direktes Treppenhaus führt in die Geschosse 1.OG und 2.OG. Gerüststellung, Bauaufzug, Anlieferung und weitere Baustelleneinrichtungszonen befinden sich auf dem Parkplatz, der zum Teil zu der Mietfläche gehört. 3. Andere Nutzungen im Gebäude Im Erdgeschoss befindet sich der Rewe als weiterer Mieter. Die Türen im Erdgeschoss sind immer freizuhalten. Es ist stets Rücksicht auf die Mieter zu nehmen, vornehmlich bei Lärmintensiven und Schuttaufkommenden Arbeiten. Es gilt eine eigene Hausordnung des Vermieters. 4. Basisdaten Umbaufläche: ca. 1250 m² Lichte Raumhöhen, roh: 2,86 - 3,03 m 5. Angaben zur Baustelle Folgende Betriebsabläufe müssen während der Ausführung aufrechterhalten werden: - Allgemeiner technischer Ausbau eines Gebäudeteils , die anderen Mietflächen müssen technisch aktiv bleiben, da dies andere Mieter weiterhin nutzen. - Anliefermöglichkeiten für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für den Mieter Erdgeschoss - Zugänge Treppenhäuser für die übrigen Ausbaugewerke und freier Zugang für die Mieter Erdgeschoss 6. Gerüste und Hebezeuge: Gerüste und Hebezeuge ausschließlich für die eigenen Arbeiten sind vom Auftragnehmer zu stellen. Gehen diese über die Nebenleistungen nach VOB hinaus, sind hierfür gesonderte Leistungspositionen vorgesehen. Ein Baukran oder anderes Hebezeug ist auf der Baustelle nicht vorhanden. 7. Baustellenzugang: Der Materialtransport soll über einen vorgestellten Bauaufzug erfolgen, der von der Parkplatzebene/Erdgeschoss in das 1.Obergeschoss liefert und einen Zugang über das Gerüst hat.Von dort gelangt man über eine Rampe in das 1.Obergeschoss. Dort wird ein Fassadenelement von 1,80 x 2,50 m herausgenommen, worüber die Materialien eingebracht werden können. Der Zugang zu der kleinen Flächen im 2.Obergeschoss erfolgt über die Fläche 1.OG und über das westliche Treppenhaus. Sämtliches Material muss über den Bauaufzug ins Gebäude und dort vertragen werden. 8. Baustellen-WC: Ein Baustellen-WC wird durch den AG gestellt. 9. Baustrom-/Bauwasser: Baustrom und Bauwasser sind auf der Baustelle vorhanden durch die Gewerke Haustechnik. 10. Bauschutt: Dem AN obliegt die Entsorgung und der Abtransport von Rest- und Abfallstoffen für seine Arbeiten. Info: Es gibt nur 2 Container-Standplätze im Außenbereich. 11. Brandschutz Die Einspeisestelle der Feuerwehr Hohenfelder Straße muss immer und zu jederzeit freigehalten sein. 12. Bauzeitenplan Baubeginn 25.02.2026. Gesamtfertigstellung 03.06.2026 Der Bauzeitenplan wird nachgereicht. 13. Vertrag Sollte es zum Vertragsabschluss kommen hat dieser nur Gültigkeit mit der Unterschrift und Anerkennung der Allgemeine Werkvertragsbedingungen des Bauherren RSG Group

01.__.0001 Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung Einrichten und Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie Räumen der Baustelle Folgende Leistungen sind in den Pauschalpreis einzurechnen: - Freimachen des Baugeländes - Herstellung von Baustraßen und Bauwegen zum Abtransport Hebezeuge - Begehbare Abdeckungen - Schutzgeländer Eine Bautafel aus Holz 2,0 x 3,0 m mit 10/10 Hölzern, freistehend ist zu bauen und aufzustellen. Schlüsselbox liefern und an das Gerüst montieren  mit einem Zahlencode. - Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleinrichtung sofern nicht anders geregelt Im Baufeld sind für die Arbeiten des Abbruchs Bereiche freigehalten, in denen 3 Container durch den AN bereitgestellt werden können. Dauer: 13 Wochen

01.__.0002 Öffnen der Fassade als Einbringöffnung Öffnen der Fassade als Einbringöffnung, vorsichtiger Ausbau einer Tür, eines Fensters und eines Brüstungselementes massiv, sichern der Tür und des Fenster-Fassadenelementes, einlagern und nach Beendigung der Bauarbeiten fachgerechter Wiedereinbau der Tür, Brüstung und  des Fenster-Fassadenelementes inklusive aller Materialien und Geräte. Die Außenverschattung ist zu sichern. Abmessung der notwendigen Öffnungen: bxh 1,80 m x 3,0 m Größe Tür: 0,885 x 2,23 m Größe Fesnter: 1,14 x 1,46 m Höhe Brüstung: 76 cm Aus- und Einbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0003 Einsetzen einer Bautür 1,80 x 2,2 m in der zuvor geöffneten Fassade Einsetzen einer Bautür 1,80 x 2,2 m in der zuvor in Position 01.03  geöffneten Fassade zum Verschließen, wenn keine Bautätigkeiten sattfinden. Größe 1,80 x 2,2 m Die Öffnung ist vor Einbau örtlich aufzumessen und ggf. anzupassen Aus- und Einbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0004 Halteverbotsschilder inkl. Standfuß liefern und aufstellen Halteverbotsschilder inkl. Standfuß liefern und aufstellen. Vorhaltewoche 15 Wochen Aufstellung siehe Zeichnung : AP.11_McFIT-Hohenfelde_#C_Baustelleneinrichtungsplan

01.__.0005 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfüllstäben, Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, Kupplungen etc. und schwere baufoli als Sicht & Staubschutz Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Türen und Tore werden gesondert vergütet. Zaunhöhe : 2,00 m Dauer Bauzeit: 13 Wochen Planung: AP.11_McFIT-Hohenfelde_#C_Baustelleneinrichtungsplan

01.__.0006 Bauzaun, Verlängerung Bauzaun der Vorpos. 1.6, Abrechnung nach Zaunlänge ohne Türen und Tore in Metern x Monaten . Außer den vollen Monaten werden auch Teilzeiten nach 1/30 des Einheitspreises abgerechnet. Verlängerung der Vorhaltedauer : 1 Woche

01.__.0007 Baustellen-WC Damen + Herren liefern, vorhalten mit Fäkalientank Baustellen-WC Damen + Herren liefern, vorhalten, und reinigen, nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren. Der Baustellen WC Container ist mit Fäkalientank Revisionsklappe Staplertasche Zulauföffnung mit kettengesichertem Kunststoffdeckel Entlüftungsrohr 2-Wege Flanschkugelhahn 4" aus Messing, 1 STK (Entfall optional) Füllstandanzeige mit austauschbarem Schaurohr zu liefern und in der dafür vorgesehenen BE Fläche am 16.03.2026 aufzustellen Rückbau 04.06.2026 Der Fäkalientank ist unter dem WC Container und mit je Zugang Damen und Herren mit 3-4 Steigungen zu erreichen. Maximal Abmessung: 2,50 x 3,60 m gemäß ausführungsplanung: AP.11_McFIT-Hohenfelde_#C_Baustelleneinrichtungsplan Vorhaltezeit: 12 Wochen

01.__.0008 Schrankenzaun (mobil), rot-weiß inkl. Füße liefern und aufstellenh=1,00 m Schrankenzaun aus mobilen rot-weißen Barken, inkl. Stützfüßen aus Beton, inkl. sämtlicher Verbindungen, liefern und aufstellen Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder abzubauen. Höhe : 1,00 m Dauer Bauzeit: 13 Wochen Aufstellungsort: örtliche Anweisung Planung: AP.11_McFIT-Hohenfelde_#C_Baustelleneinrichtungsplan

01.__.0009 Modulgerüst mit Lastverteilplatten auslegen und rutschfest befestigen Modulgerüst mit Lastverteiplatten auslegen und rutschfest befestigen, sowie einen Übergang von Gerüst über die Attika zur Rampe auf der Dachfläche über EG schaffen. Das Übergangsstück muss bis 2000 kg belstbar sein, so dass Palletten mit Anlieferungsware vom Gerüst auf die  Rampe verbracht werden können. Aus- und Einbauort: 1. Obergeschoss

01.__.0010 Bauen und aufstellen einer Rampe mit max. 6 % zum Lastentransport in den Bauaufzug Bauen und aufstellen einer Rampe mit max. 6 % zum Lastentransport in den Bauaufzug Breite 1,80 m Läng: max. 10  m Ausführungsort: Vor Bauaufzug Nach Beendigung der Baustelle Rückbau der Rampe und Entsorgung

01.__.0011 Bauen und aufstellen einer Rampe mit max. 6 % zur Überbrückung von Höhen Bauen und aufstellen einer Rampe mit max. 6 % zum Lastentransport und Überbrückung von Höhen vom Gerüst übers Dach zum  im Innenbereich. Breite 1,50 m Länge: circa 5 m Ausführungsort: Im Innenbereich Nach Beendigung der Baustelle Rückbau der Rampe und Entsorgung Planung: AP.11_McFIT-Hohenfelde_#C_Baustelleneinrichtungsplan

01.__.0012 Lastverteilplatte Übergang Rampe zu Innenbereich Liefern und auslegen einer Lastverteilplatte beim Übergang Rampe zum Innenbereich Rutschfest befestigen und der Höhenausgleich zwischen Rampe und Innenbereich ist einzukalkulieren. Ausführungsort: 1.Obergeschoss

01.__.0013 Liefern, stellen und vorhalten eines Aufenthaltscontainers Aufentahltscontainers liefern, aufstellen und betreiben; gem. den Anforderungen BauBG. & AfAS. Die Unterkunft muss über eine Heizung, einen Tisch min. 12 Stühle, Fenster, Garderobenhaken 12 Stück. & Verbandskasten verfügen und abschließbar sein. Der Container dient den Pausen der Beschäftigten Vorort, sowie zur Nutzung der wöchentlichen Baubesprechung Maximale Größe: 3 m x 7,50 m Nach Beendigung der Baustelle wird der Cotainer wieder zurückgebaut. Dauer: 12 Wochen während der gesamten Dauer der am Bau beschäftigten Angestellten

01.__.0014 Verlängerung Standzeit Container,wie Vorpos.12 Verlängerung Standzeit Container,wie Vorpos.12 Verlängerung: 1 Woche Es werden auch bei kürzerer Standzeit Teilzeiten zu 1/30 des Einheitspreises abgerechnet.

01.__.0015 Öffnungen im Boden bis auf roh herstellen und wieder fachgerecht verschließen Öffnungen im Boden bis auf roh herstellen und nach Montage von Fußpunkten wieder fachgerecht verschließen. Ausführungsort: Kraft 1, Achse C-D/13-14; Ausdauer 1, Achse D-E/ 25-27 Gruppen Workout, Achse B/21-24

01.__.0016 Kernbohrungen in Decken, d = bis 80 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Estrich herstellen nkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 80 mm Deckenstärke: 24 - 30 cm Ausführungsort: 1. Obergeschoss ins 2.Obergeschoss, Achse E-F/2-3 Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0017 Kernbohrungen in Decken, d = bis 100 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Estrich iherstellen nkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 100 mm Deckenstärke: 24 - 30 cm Ausführungsort: Obergeschoss ins 2.Obergeschoss, Achse E-F/2-3

01.__.0018 Kernbohrungen in Decken, d = bis 160 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Estrich iherstellen nkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes + Doymadichtung Bohrlochdurchmesser: 160 mm Deckenstärke: 24 - 30 cm Ausführungsort: 1. Obergeschoss

01.__.0019 Kernbohrungen in Decken, d = bis 202 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Estrich herstellen inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 202mm Deckenstärke: 24 - 30 cm Ausführungsort: 1.Obergeschoss Achse E-F / 3-4 Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0020 Kernbohrungen 2.OG zu Dach, d = bis 202 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Dachaufbau herstellen inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 202mm Deckenstärke: 30 - 45 cm Ausführungsort: 2.Obergeschoss Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0021 Kernbohrungen in Decken, d = bis 222 mm, Deckenstärke 24 - 30 cm Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung der Haustechnik in Stahlbeton + Estrich herstellen inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 222mm Deckenstärke: 24 - 30 cm Ausführungsort: Ausführungsort: 1.Obergeschoss Achse E-F / 3-4 Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0022 Herstellen von Kernbohrungen oder Wanddurchbrüchen, d = bis 100 mm, Wandstärke 15 - 40 cm Herstellen von Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung oder Wanddurchbrüchen der Haustechnik in Stahlbeton inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 100 mm oder Wandöffnung 100 / 100 mm Wandstärke: 15 - 40 cm Ausführungsort: 1. Obergeschoss Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0023 Herstellen von Kernbohrungen oder Wanddurchbrüchen, d = bis 80 mm, Wandstärke 15 - 40 cm Herstellen von Kernbohrung mit geeigneten Bohrgeräten nach Anweisung oder Wanddurchbrüchen der Haustechnik in Stahlbeton inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Bohrlochdurchmesser: 80 mm oder Wandöffnung 80 / 80 mm Wandstärke: 15 - 40 cm Ausführungsort: 1.Obergeschoss Angaben Laut Haustechnikplanung Ecoplans

01.__.0024 Vorhandenen Durchdringungen nach Rückbau ausbetonieren Vorhandenen Durchdringungen/Öffnungen nach Rückbau ausbetonieren inklusive einschalen und nach Aushärtung ausschalen. Die Ausführung ist fachgerecht und feuerbeständig gemäß DIN auszuführen. DN 150 - 200 mm Ausführungsort: Decke zwichen EG+1.OG und 1.OG und 2.OG

01.__.0025 Kernbohrung nach Belegung Haustechnik ausbetonieren Kernbohrung nach Belegung Haustechnik ausbetonieren inklusive einschalen und nach Aushärtung ausschalen. Die Ausführung ist fachgerecht und feuerbeständig gemäß DIN auszuführen. Der Ringspalt ist nach Monatge zu verschließen. DN 180 - 230 mm Ausführungsort: Decke zwichen EG+1.OG und 1.OG und 2.OG

01.__.0026 Herstellen von Öffnungen in der Fassade Für Zu- und Abluft 1200/330 mm Herstellen von Öffnungen in der Fassade für Zu- und Abluft nach Vorgabe des Lüftungsbauers in Bestandsfassade. Aufgrund des Ringbalkens ist eine Durchführung im Fensterbereich notwendig. inkl. Entsorgung des anfallenden Schuttes Öffnung: 1200 x 330 mm Wandstärke: ist vor Ausführung zu prüfen Höhe nach Angaben Haustechnik Ein Fassadenpaneel zur Anarbeitung ist einzukalkulieren. Vor Ausführung ist eine Abstimmung mit dem Lüftungsbauer notwendig, um die Ausführung im Detail zu definieren, Ausführungsplanung Ecoplans: 25-043-OG1-HLS Ausführungsort: 1. Obergeschoss, Fassade, Umkleide Frauen, Maschinen 1, Kraft

01.__.0027 Liefern und herstellen von Innenwand Kalkzementputz als Tragschicht für Fliesen Liefern und herstellen von Innenwand Kalkzementputz als Tragschicht für Fliesen zweilagiger Innenwandputz DIN 18550, als Kalk-Zementputz P II liefern und aufbringen. Untergrund ist von Staub, losen Bestandteilen, Mörtelspritzer und Sinterhaut zu reinigen. Als Haftgrund bei Beton ist eine Kunststoffdispersion aufzutragen. Übergang Wand/Decke sind durch Kellenschnitt zu trennen. Spritzbewurf: MG P III Oberputz : MG PI b Oberfläche: glatt gerieben Q 2, anstrichgeeignet Putzdicke: 7- 10 mm Putzhöhe: 2,5 - 2,96 m Ausführungsort: Männer WC

01.__.0028 Reinigen und entgraten des Untergrundes Reinigen des Untergrundes Rohdecke oder Verbundestrich von Zementleim, Schmutz, Ölen und Fetten sowie sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen und ggf. entgraten oder Unebeneheiten beseitigen. Ausführungsort: 1.Obergeschoss Duschen Frauen, Duschen Männer, WC Frauen, WC + Dusche Personal, Revisonsgänge Alle Flächen die neuen Estrich erhalten Ausführungsplanung: D.03_McFIT-Hohenfelde_#C_Detail Fußbodenaufbauten 1.OG

01.__.0029 Bitumenanstrich auf Rohdecke zur Abdichtung Bitumenanstrich als Abdichtung auf Rohdecke liefern und ausführen. Geschlossene, egalisierte und saubere Oberfläche mit lösemittelfreiem Bitumenanstrich grundieren. Ausführungsort:  Duschen Frauen, Duschen Männer, WC Frauen,  Revisionsgänge

01.__.0030 Bitumenschweißbahn PYE G 200 S5 besandet als Abdichtung auf Rohdecke Bitumenschweißbahn PYE G 200 S5 als Abdichtung auf Rohdecke liefern und ausführen. Die Bahn wird ausgerollt und parallel zueinander mit Quernahtversatz auf dem Untergrund verlegt und vollflächig verschweißt. Die Längsnahtüberdeckung beträgt mindestens 0,08 m, die Quernahtüberdeckung mindestens 0,10 m. Oberseite besandet Ausführungsort:  Duschen Frauen, Duschen Männer, WC Frauen, WC Männer, PuMi 1.OG, Revisionsgänge

01.__.0031 Abdichten der Durchdringung mit Triflex Abdichten der Durchdringung mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Höhe: mindesetens 40 cm Ausführungsort: Revisionsschacht,Duschen Frauen Duschen Männer Pumi

01.__.0032 Triflexabdichtung an aufgehende Bauteile Abdichten der aufgehende Bauteile mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder gleichwertig. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Material vollflächig aufbringen, auf abgeschweißte Decke mind. 15 cm, in Eckbereiche und mind. 40 cm auf das aufgehende Bauteil, hier erste Lage Trockenbau hochfüchren. Höhe: mindesetens 15 cm Ausführungsort: Frauen Umkleide, Männr Umkleide, Frauen Duschen, Männer Duschen, Frauen WC, Männer, PuMi, Revisionsgang Ausführungsbeispiel siehe Foto

01.__.0033 Triflexabdichtung und Auskleiden mit Wediplatte in Nischen Abdichten von Trockenbaunischen mit Triflex ProDetail inkl. Triflex Spezialvlies oder gleichwertig und Auskleiden der Nische mit Wediplatte. Am unteren Stück ist ein leichtes Gefälle einzubauen.. Ausführung nach den technischen Richtlinien des Materialherstellers. Material vollflächig aufzubringen inkl. Eckbereiche Ausführungsort: Frauen Duschen, Männer Duschen

01.__.0034 Liefern und verlegen von Blockstufen auf Roh oder Verbundestrich, 2 x 12/30/121 cm Liefern und fachgerecht verlegen von Blockstufen zur Hohenüberbrückung von 0,0 m zu 0,24 m mit je 2 Blockstufen, jedoch auf roh gesetzt. Verlegung inkl. Pagel-Mörtel zum Höhenausgleich unterhalb und Oberhalb der Stufen. Eine Ausführung in Ortbeton ist desgleichen zulässig. Blockstufenmaß: 2 x 12/30/121 cm Ausführung gemäß Detail D.05_McFIT-Hohenfelde_#C_Detailschnitt Vorraum Duschen Ausführungsort: 1. Obergeschoss Dusche Männer und Dusche Frauen

01.__.0035 Stahlstütze 80/80/3 mm hohl mit Fußplatte zur Führung von Kabeln Liefern und fachgerechte Montage einer Stahlstütze 80/80/3 mm hohl mit Fußplatte zur Führung von Kabeln. Fußplatte 180/180/4 mm an allen Ecken mit M12 verbolzt auf Roh oder Verbundestrich Inklusive herstellen eines Ausschnittes im Estrich 180/180 mm und Entsorgung des ausgeschnittenen Materials und fachgerechter Anarbeitung Länge:2,96 m Stahlstütze oben offen zur Aufnahme von Kabeln und unten oberhalb der Fußplatte mit seitlichen Schlitzen 15 x 70 mm zum herausführen der Kabeln und Verlegung auf Roh oder Verbundestrich Die Stahlstütze ist oben offen und mittels Flansch und Kopfplatte 120/120 mm an den Unterzug montiert. Die Stahlstütze ist mit Korrosionsschutz zu versehen und dzu grundieren. Die Endlackierung erfolgt durch das Gewerk Malerarbeiten. Position der Stütze gemäß Ausführungsplanung Ausführung der Befestigung gemäß Detail D-30 Detail Stahlstütze Ausführungsort: 1. Obergeschoss Ausdauer

01.__.0036 Liefern und Errichten eines Rettungsbalkons im 2.OG auf einer Dachfläche Liefern und Errichten eines Rettungsbalkons im 2.OG auf einer Dachfläche. Das Rettungspodest ist aus einer Stahlkonstruktion zu  errichten, die mit Gitterrosten belegt wird, so dass die Begehbarkeit auch bei widrigen Witterungseinflüssen gewährleistet ist. Es sind Absturzsicherungen vorzusehen, die dem Bauprüfdienst 03/2013 und der DIN 14094-2:2017-04 entsprechen. Das Rettungspodest ist inklusive feste Unterkonstruktion und Ausschnitte zur Montage ausführen. Die Gitteroste müssen ebenfalls in die Unterkonstruktion mittels M12 Bolzen verschraubt werden. Das umlaufende Stahlgeländer ist von Außen an die Unterkonstruktion zu befestigen. Geländer-Element Elementhöhe: 900 mm bestehend aus:- Rahmenkonstruktion aus Ober- und Untergurt, Flachstahl 3/40  mm, Pfosten rund 30 mm Flachstahl-Schwert an Uk von Außen geschraubt mit versenkten Schrauben Geländerfüllung:- senkrechte Füllstäbe Flachstahl d= 18 mm, zwischen Gurten gescheißt- 2 x Stabstahl RD 10 mm als seitlicher Abschluss inkl. Kopfplatte mit Schwert, Stahl-feuerverzinkt mit je zwei verschweißten Laschen 30/140/6 mm liefern und fachgerecht als Befestigungsplatte für Balkongeländer einschl. Bohrungen und aller erf. Nebenarbeiten einbauen. Regelabstand der Pfosten ca. 1000 mm Alle Metallteile feuerverzinkt einschl. Edelstahl Verbindungsmittel und aller erforderl.Bohrungen liefern und fachgerecht komplett einschl. aller Nebenleistungen in fix und fertiger Arbeit einbauen. Es sind 2 Stufen aus Gitterost mit Handlauf vom Fenster auf das Podest zu führen. Ausführungsplanung: AP.08_McFIT-Hohenfelde_#C_Geräteplan 2.OG Detail

01.__.0037 Liefern und Errichten eines Rettungswegs im 1.OG auf der Dachfläche EG Liefern und Errichten eines Rettungswegs im 1.OG auf der Dachfläche EG Der Rettungsweg ist aus einer Stahlkonstruktion zu  errichten, die mit Gitterrosten belegt wird, so dass die Begehbarkeit auch bei widrigen Witterungseinflüssen gewährleistet ist. . Der Rettungsweg ist inklusive feste Unterkonstruktion und Ausschnitte zur Montage ausführen. Die Gitteroste müssen ebenfalls in die Unterkonstruktion mittels M12 Bolzen verschraubt werden. Ausführungsplanung: AP.07_McFIT-Hohenfelde_#C_Geräteplan 1.OG

01.__.0038 Verbreiterung Türöffnung Fluchtreppenhaus von 1,07 auf 1,37 m Verbreiterung Türöffnung Fluchtreppenhaus von 1,07 auf 1,37 m, Ergänzung des Sturzes Das neue Maß ist vorab mit dem Metallbauer und der neuen Tür abzustimmen und erst nach Freigabe der bauleitung auszuführen. Die Verbreiterung der Türöffnung ist inklusive aller Geräte und Entsorgung des Bauschutts zu kalkulieren. vorhandene Breite:1,07 neue Breite: 1,37 Verbreitungsmaß: 0,3 m Türnummer: 18 und 23 Ausführungsplanung: AP.12_McFIT-Hohenfelde_#C_Grundrisse mit Türnummern

01.__.0039 Stundensatz Geselle Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Geselle

01.__.0040 Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer