Submit your bid

Vorbemerkung gleichw.techn.Spezifikat GLEICHWERTIGKEIT Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Planunterlagen PLANUNTERLAGEN Dem AN werden vor Auftragserteilung Unterlagen zur Kalkulation unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die dem AN nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellten Unterlagen sind der Anlagenliste Werkvertrag zu entnehmen. Alle Unterlagen werden digital als PDF oder in vergleichbaren Formaten übergeben, Übertragung per Mail oder über einen vom AG zur Verfügung gestellten Datenraum. Hinweis: Zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe und des Leistungsbeginns ist die Ausführungsplanung nicht vollends abgeschlossen. Es kann daher zur Übermittlung fortgeschriebener Pläne ("neuer Index") kommen, wobei geänderte Bereiche "mit roten Wolken" markiert sind. Dieser fortlaufende Planungsfortschritt und der damit verbundene regelmäßige Austausch von Planungsunterlagen ist einzukalkulieren. Die Pläne werden eigeninitiativ vom Planer übergeben, ansonsten gilt der jeweils letzte übergebene Planungsstand. Der AN hat seine Leistungen ausschließlich auf dem jeweils aktuellsten Stand der übergebenen Planung zu erbringen. Soweit für die jeweilige Bauleistung erforderlich ist es ausreichend, wenn die dazugehörigen Planungsunterlagen bis eine Kalenderwoche vor der vorgesehenen Ausführung (gem. dem zwischen der Objektüberwachung und dem AN abzustimmenden Bauzeitenplan) dem AN übergeben werden. Soweit in besonderen Fällen, z.B. aufgrund von Lieferzeiten, längere Vorlaufzeiten benötigt werden, ist eine ausdrückliche Anforderung des AN zumindest in Textform (Mail) erforderlich. Die Bewehrungspläne werden baubegleitend gemäß Bauzeitenplan erstellt und geliefert. Die vom AN zu erstellenden Unterlagen, als Montageunterlagen, z.B. für Fertigteile o.ä., werden nach abgestimmten Terminplänen dem AG zur Genehmigung digital zur Verfügung gestellt, als PDF oder in vergleichbaren Dateiformaten.. Das digitale Gebäudemodell kann zum gegenseitigen Austausch zur Verfügung gestellt werden.

BGB §650c (2): Urkalkulation BGB §650c (2): URKALKULATION Im Falle der Notwendigkeit der Anwendung von BGB §650 C Vergütungsanpassung bei Anordnungen soll nach Abs. 2 auf die Urkalkulation zurückgegriffen werden. Im Auftragsfalle ist die Urkalkulation daher dem AG spätestens 2 Kalenderwochen nach Übergabe des durch den AG unterschriebenen Auftrages im verschlossenen Umschlag zu übergeben.

VOB/B und VOB/C VOB/B und VOB/C Die Privilegierung der VOB/B gilt nur, wenn sie unverändert Grundlage des Vertrages wird. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Mehrere Regelungen der VOB/B sind verändert bzw. ausgeschlossen. Für diese Fälle hat der BGH in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass die einzelnen Regelungen der VOB/B nur noch Allgemeine Geschäftsbedingungen darstellen, die Privilegierung der VOB/B insgesamt aber entfällt. Es wird an dieser Stelle auf den Werkvertrag des Bauherrn in der aktuell gültigen Fassung verwiesen.

Vollständigkeit VOLLSTÄNDIGKEIT Die vorliegende Leistungsbeschreibung und deren Anlagen wurde nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung erarbeitet, wissend, dass die Planung seitens der Architekten und Fachplaner zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht abgeschlossen ist. Dadurch kann es, auch wenn es vermieden werden soll, zu einem Zeitpunkt nach Auftragsvergabe noch zu Leistungsänderungen kommen. Zur Abgrenzung des Leistungsumfangs zur Auftragsvergabe bzw. im Falle von späteren Leistungsänderungen soll vereinbart werden: Leistungen des ausgeschriebenen Gewerks, die aus diesem LV und den damit übergeben Unterlagen und Plänen ersichtlich oder erkennbar waren, sind Teil des hier zu kalkulierenden Angebotes des AN und werden Teil des geschuldeten Leistungsumfangs des ANs. Der AG geht davon aus, dass die zu kalkulierenden Leistungen im Leistungsverzeichnis die notwendigen und aus den beigelegten Unterlagen ersichtlichen Leistungen des Gewerks vollständig beschreiben. Sofern der AN im Zuge seiner Kalkulation dennoch auf Unstimmigkeiten und/oder Lücken stößt, so unterliegt er zur Angebotsabgabe einer besonderen Prüf- und Hinweispflicht. Ziel ist es, die Leistungen des ausgeschriebenen Gewerks mit diesem Leistungsverzeichnis vollumfassend zu beauftragen. Dem ist bei der Kalkulation des AN Rechnung zu tragen. Bei allen beschriebenen Leistungen ist der funktionale Werkerfolg maßgeblich. In einzelnen Positionen ist vornehmlich eine funktionale Beschreibung des Werkziels vorgenommen, um die Leistung als Gesamtaufgabe mit besonderen Voraussetzungen oder Schwierigkeit zu beschreiben. Sofern Leistungen nicht beschrieben sind, sich aber aus dem Gesamt-Kontext als üblich und erforderlich ergeben, so sind diese in die Hauptpositionen einzukalkulieren. Beispiel: Im Titel Abdichtungsarbeiten sind die Abdichtungen der Kellerwände und der Kellerdecke als Positionen beschrieben, nicht jedoch einzelne Übergänge, Anschlüsse, Eckausbildungen, etc. Die Positionen sind in diesen (eindeutigen) Fällen so zu verstehen, dass selbstverständlich der Werkerfolg, hier: die geschlossene Abdichtungseinheit, herzustellen ist. Die erforderlichen Zulagen sind diesbezüglich in die beschriebenen Hauptpositionen einzukalkulieren.

Ausführungsterminplan / Bauzeitenplan AUSFÜHRUNGSTERMINPLAN Diesem Leistungsverzeichnis liegt ein Rahmenterminplan bei. Dieser entspricht nicht den Anforderungen eines Ausführungsterminplanes. Ein geeigneter Ausführungsterminplan mit Eintragung der gewerkespezifischen Leistungen dieses LVs wird dem AN bis 4 Wochen vor Ausführung zur Verfügung gestellt.

Rahmenterminplan RAHMENTERMINPLAN Für die Kalkulation der Einrichtung, Vorhaltung und des Unterhalts der nachfolgenden Baustelleneinrichtung kann der AN von den Angaben im aktuell gültigen Rahmenterminplan ausgehen, sofern die Parteien auf Basis des Bauzeitenplans des AN nicht anderweitiges vereinbaren.

Baustellen-Jour-Fixe BAUSTELLEN-JOUR-FIXE Seitens der Objektüberwachung findet in 2-wöchigem Rhythmus ein Baustellen-Jour-Fixe mit Vertretern der am Projekt beteiligten Unternehmen statt. Die Teilnahme, auf Einladung durch die Objektüberwachung, ist verbindlich durch den Projektleiter des AN bzw. seinen Vertreter vor Ort sicherzustellen und einzukalkulieren.

Dokumentation, Abnahme, Mängelbeseitigung DOKUMENTATION, ABNAHME, MÄNGELBESEITIGUNG Dokumentation Die Vorlage einer geprüften und für vollständig (ohne wesentliche Mängel) erklärten Firmen-Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme und die Schlussrechnung. Die Dokumentation in Form, Umfang, Struktur und Inhalt ist bis spätestens 4 Wochen vor Abnahmetermin abschließend mit der Bauleitung zu klären. Die Dokumentation soll je 2x in Papierform im sortierten Ordner und je 1x digital in üblichen Dateiformaten (MS Office, MS Projekt, PDF, JPEG, usw.) übergeben werden. Übergabe und Austausch der digitalen Ausgabe in Form von USB-Sticks. Spätestens 4 Wochen vor Abnahmetermin ist der Entwurf der Dokumentation (vollständig, eventuell noch kleinere, gekennzeichnete Lücken) der Bauleitung zur Prüfung zu übergeben. Die Bauleitung wird hierzu eine Prüfung vornehmen und eine Prüfliste mit Mängeln und ergänzenden Anforderungen bis spätestens 3 Wochen vor Abnahme zurückgeben. Die ergänzte und vollständige Dokumentation ist zur Kontrollbegehung der Bauleitung abschließend übergeben. Die Parteien können sich im Zuge Entwurf/Prüfung auf einen Terminplan für die Nachlieferung einzelner Dokumentationsteile verständigen. Für diese Nachlieferung wird ein adäquater Rechnungseinbehalt vereinbart, der dem Umfang entspricht, wie wenn eine Dritte Partei entsprechend einer Ersatzvornahme die fehlenden Dokumentationsteile erstellen müsste. Diese Einbehalte werden Zug um Zug gegen termingerechte Übergabe der vereinbarten Nachlieferungen aufgelöst. Abnahme Eine fiktive oder konkludente Abnahme wird ausgeschlossen. Es soll in jedem Falle eine gemeinsame Abnahme mit Abnahmeprotokoll erfolgen. Hierzu wird folgender Terminplan vereinbart: Die Anmeldung der Abnahme muss bis spätestens 4 Wochen vor dem geplanten Abnahmetermin in Textform beim AG und bei der Bauleitung erfolgen. Voraussetzung ist, - dass die Dokumentation abgestimmt ist (siehe oben); - dass die behördlichen Abnahmen terminlich vereinbart sind und spätestens 2 Wochen vor dem geplanten Abnahmetermin abgeschlossen sein werden; - dass in einvernehmlicher Abstimmung mit der Bauleitung bis Abschluss der Technischen Abnahmebegehungen keine offenen Restleistungen mehr vorhanden sein werden (Mängel ausgenommen); Die Technischen Zustandsfeststellungen zur Vorbereitung der Abnahme erfolgen im Zeitraum von spätestens 6 Wochen bis spätestens 3 Wochen vor dem geplanten Abnahmetermin in Abstimmung und gemeinsam mit der Bauleitung. Die Technischen Zustandsfeststellungen erfolgen Abschnittsweise, soweit einzelne Bereiche ohne Restleistungen (Mängel ausgenommen) fertig gestellt sind. Der Abschluss der Technischen Zustandsbegehungen ist Voraussetzung dafür, dass 3 Wochen später die eigentliche Abnahme mit dem Bauherrn stattfinden kann. Bei einer Verspätung der Technischen Zustandsfeststellungen (z.B. weil einzelne Abschnitte noch nicht restleistungsfrei sind) verschiebt sich die eigentliche, formale Abnahme entsprechend so, dass der Abstand von 3 Wochen erhalten bleibt. In den Technischen Zustandsfeststellungen wird seitens der Bauleitung Protokoll über die vorgefundenen Mängel geführt. Das Protokoll wird von allen teilnehmenden Parteien, mindestens jedoch dem AN und der Bauleitung mit Unterschrift auf Richtigkeit bestätigt. Im Falle von unterschiedlichen Meinungen, ob ein Mangel vorliegt, werden die Punkte gekennzeichnet und die divergierenden Meinungen vermerkt. Unterschiedliche, protokollierte Meinungen verhindern nicht die gemeinsame Unterschrift. Im Zeitraum zwischen der Technischen Zustandsfeststellung und der formalen Abnahme verpflichtet sich der AN, die vorgefundenen Mängel nach Möglichkeit abschließend zu beseitigen. Spätestens am Vortag zur formalen Abnahme erfolgt eine Kontrollbegehung zwischen dem AN und der Bauleitung, inwiefern die in der technischen Zustandsfeststellung vorgefundenen Mängel beseitigt wurden, bzw. inwiefern in der Zwischenzeit neue Mängel dazu gekommen sind. Das Ergebnis der Kontrollbegehung ist von allen teilnehmenden Parteien zu unterschreiben und wird Teil der formalen Abnahme. Unterschiedliche Meinungen sind wiederum entsprechend zu vermerken. Sofern sich in den Technischen Zustandsfeststellungen bzw. im Zeitraum der Mängelbeseitigung abzeichnet, dass zu Mängeln in einer relevanten Größenordnung bzw. zu wesentlichen Mängeln unterschiedliche Meinungen vorliegen, verpflichten sich die Parteien, sich dazu dem Ergebnis einer dritten, sachkundigen Meinung zu unterwerfen, z.B. dem TÜV, einem Sachverständigen für Baumängel oder entsprechend. Die Beauftragung der dritten Partei, sowie die Entscheidung, ob eine solche relevante Mängel-Größenordnung vorliegt, liegt beim AG. Die Kosten der dritten Partei werden im Nachgang prozentual zum Ergebnis der Prüfung der dritten Partei aufgeteilt. Die in der Kontrollbegehung festgestellten, noch offenen oder neu erfassten Mängel werden von der Bauleitung preislich bewertet nach - Aufwand (Arbeitszeit und Material) zu Beseitigung des Mangels - Druckzuschlag Faktor 2 - Zuschlag von 20% auf das Ergebnis als Mehraufwand der Bauleitung Die errechnete Summe kann von der Schlussrechnung einbehalten werden und wird Zug um Zug gegen die Erledigung der Mängelpunkte freigegeben. Die formale Abnahme findet abschließend zwischen AN und AG statt. Das Ergebnis der vorgeschriebenen Schritte wird Teil der formalen Abnahme. Die formale Abnahme richtet sich nach der Fertigstellung des hier beauftragten Gewerks, nicht nach der Gesamtfertigstellung des Projektes. Gewährleistungsansprüche richten sich nach dem Tag der formalen Abnahme.

Rechnungsstellung RECHNUNGSSTELLUNG Abschlagsrechnungen können im Abstand von je mind. 4 Wochen gestellt werden. Voraussetzung für alle AR ist ein gemeinsames Aufmaß, das jeweils spätestens zum Tag der Rechnungsstellung in von der Bauleitung geprüfter und bestätigter Form vorliegen muss. Im Falle gemeinsamer Aufmaßbegehungen gilt der Tag der Begehung. Im Übrigen gelten die im Werkvertrag festgelegten Regelungen.

Sonstige Vorbemerkungen SONSTIGE VORBEMERKUNGEN Der Vertragsvorschlag ist dem LV beigelegt. Dieser soll im Zuge der Auftragsverhandlungen zwischen beiden Seiten abschließend finalisiert werden. Für die Bearbeitung des Angebotes wird keine Kostenerstattung gewährt. Mit Abgabe des Angebotes muss der Bieter oder die Bietergemeinschaft eine Freistellungsbescheinigung nach dem Gesetz zur Eindämmung illegaler Beschäftigung im Baugewerbe (EStG § 48b Abs. 1 Satz 1) vorlegen. Das Angebot muss alle Preise und geforderten Erklärungen enthalten und mit rechtsverbindlicher Unterschrift versehen sein. Änderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulässig. Etwaige Änderungsvorschläge oder Nebenangebote sind nur in Verbindung mit dem Hauptangebot zulässig und müssen auf besondere Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet sein. Die Gleichwertigkeit mit dem Hauptangebot ist nachzuweisen. Enthalten die Ausschreibungsunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten oder Widersprüche, so hat er unverzüglich vor Angebotsabgabe den Auftraggeber schriftlich darauf hinzuweisen. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen führen zum Ausschluss des Angebots. Die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitnehmerentsendegesetzes ist im Falle der Beauftragung nachzuweisen. Bietergemeinschaften müssen ein Verzeichnis der einzelnen Bieter mit Benennung des bevollmächtigten Vertreters und eine rechtskräftige Erklärung einer gesamtschuldnerischen Haftung beifügen. Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes von den örtlichen und den sonstigen preisbildenden Verhältnissen für sein Angebot zu überzeugen. Stellt der Bieter in den Verdingungsunterlagen Unklarheiten fest, welche nach seiner Auffassung die Preisermittlung beeinflussen, so hat er vor Angebotsabgabe darauf hinzuweisen. Der Auftraggeber kann bei Auftragserteilung die Hinterlegung der gesamten Kalkulation in einem verschlossenen Umschlag in seinen Räumen verlangen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet vor, während und nach Durchführung des Vertrages alle Informationen, Geschäftsvorgänge und Unterlagen, die ihm anlässlich der Vertragserfüllung bekannt werden, gegenüber Dritten vertraulich zu behandeln. Eine entsprechende Verpflichtung wird er seinen zur Durchführung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeitern oder dritten Erfüllungsgehilfen auferlegen. Abweichende Geschäftsbedingungen des Bieters gelten nicht. Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. Sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen den Vertragsparteien wie auch die Wahl des Gerichtsstandes bestimmen sich nach deutschem Recht. Gerichtsstand ist der Erfüllungsort der Bauleistung. Alle Preise sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist gemäß gültigem Satz vom Bieter dem Angebot abschließend beizufügen.

Kennwerte KENNWERTE Grundstücksfläche: 6.492,45 m Grundfläche: 1.931,04 m2 Geschossfläche: 8.020,47 m2 (oberirdisch) Wohnfläche: 5.680,48 m2 Brutto-Grundfläche: 12.852,54 m2 (inkl. Tiefgarage) Bruttorauminhalt: 39.585,28 m3 (inkl. Tiefgarage) Ein- und Ausfahrt: Greisslbräustraße Ost, Rampe befindet sich in Haus D Gebäude: 4 Wohngebäude mit der Bezeichnung Haus A, B, C und D (D1+D2) Nutzung: Haus A+B=Wohnen; Haus C+D=betreutes Wohnen; Haus C, EZ=Gemeinschaftsräume Erschließung: Haus A, B, C je 1x Treppenhaus; Haus D 2x Treppenhäuser (D1+D2) Geschossigkeit: (Vollgeschosse) EU (TG), E0, E1, E2, E3 = Haus A; E4 Haus B + C + D2; E5 Haus D2 EZ (Zwischenebene) Haus C = kein Vollgeschoss Dachkonstruktion:Flachdach mit Retention und extensiver Dachbegrünung Dachkonstruktion TG: Flachdach (abgestuft angeordnet) mit Retention + Erdreich Fassade: Wärmedämmverbundsystem + Teilflächen Putzauftrag Besenstrich Fenster: Holz-Aluminium Konstruktionen Balkone: Teilweise gegenüber der Fassade eingerückte Fertigteilkonstruktion + Betonplatten Eingangsportal: Wände und Decke Fertigteilbauweise Gründung Bohrpfähle und Balken (nach statischer Erfordernis) Bodenplatten: WU-Bauweise (nach statischer Erfordernis) Außenwände TG WU-Bauweise (nach statischer Erfordernis) Dach TG: Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Außenwände Haus: Mauerwerk, teilweise Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Trag. Wände innen: Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Wohnungstrennwand: Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Decken: Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Treppenraumwände: Stahlbeton (nach statischer Erfordernis) Treppen: Fertigteilbauweise (nach statischer Erfordernis) Nichttragende Wände: Trockenbauweise TG-Rampe: Oberbelag Abdichtung + 2-schichtigem Gussasphalt TG-Oberfläche: OS-Beschichtungen Baustelleneinrichtung: Platz für BE nur sehr begrenzt auf dem Grundstück vorhanden Baustelle Zu-Abfahrt: voraussichtlich Zufahrt über Greisslbräustraße Nord, Abfahrt über Rotkreuzstraße

Schuttbeseitigung SCHUTTBESEITIGUNG Der anfallende Bauschutt ist vom Auftragnehmer zu den entsprechenden Entsorgungsstellen abzufahren und zu entsorgen, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist. Der Nachweis über den Verbleib aller zu entsorgenden Stoffe kann gefordert werden. Ebenso kann ein Nachweis über spezielle Zulassungen beauftragter Dritter (z. B. Transportunternehmen, Deponiebetreiber) verlangt werden.

ZTV Innentüren, Tore Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Innentüren, Tore 1Materialanlieferung und Materiallagerung Auf Grund eingeschränkter Platzverhältnisse auf der Baustelle, kann es erforderlich werden, Material tagesaktuell auf die Baustelle zu liefern bzw. liefern zu lassen. Es können bauseitig keine größeren Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden. Die damit einhergehende Erschwernis und entstehende Mehrkosten sind in den Einheitspreisen mit einzukalkulieren.

Projekt: 3D-Animation mit Grundstück

Projekt: 3D-Animation

Projekt: Rendering

001 Holztürelemente ohne Anforderung

RICHTFABRIKATE Innentüren: Röhrenspahntüre mit Holzumfassungszarge Umfassungszarge weiß lackiert, Türblatt HPL beschichtet Richtfabrikat od. glw.: Köhnlein Standard glatt, Schichtstoff (HPL) Oberfläche Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Beschläge Zimmertüren: Drücker, Rosette rund, Ausführung Edelstahl gebürstet Richtfabrikate od. glw.: Hoppe Amsterdam oder HAFI public line Design 203 Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben)

OHNE ANFORDERUNGEN, 1flg

001.___.0010 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm, DIN L Holz-Innentürelement, 1-flg. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Zimmertürelement ohne Funktionsanforderung an Schall-, Rauch- oder Brandschutz Vorleistung:Trockenbauwand Mech. Anforderung:Kl. 2 (EN1192); M (RAL426) Klimaanforderung:2a (EN 12219); II (RAL 426) Einbausituation:GK-Metallständerwand Definitionen zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen, Röhrenstreifenspan Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:einfach gefälzt, Normfalz, scharfkantig Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Holz-Umfassungszarge nach DIN 68706-2 Wandstärke:100 bis 175 mm Oberfläche:weiß lackiert Definitionen der Beschläge Bänder:3-tlg.,Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl gebürstet mit Rosette Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, Ausführung als Budbartschloss, Schlossklasse 1, Riegel und Falle aus Stahl, verzinkt Türöffnungsmaß:885x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 800 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2.095 mm Aufschlgrichtung:DIN L Einbauort:Haus A bis D: Zimmertüren ohne Anforderungen (Schlafen, Abstell, Zimmer)

001.___.0020 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, HUZ, 885x2135mm, DIN R Aufschlgsrichtung:DIN R Einbauort:Haus A bis D: Zimmertüren ohne Anforderungen (Schlafen, Abstell, Zimmer)

001.___.0030 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2010mm, DIN R Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:GK 100 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, Ausführung nicht abschließbar Türöffnungsmaß:885x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 795 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus C: Zwischenetage (EZ) WC-H T07

001.___.0040 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2010mm, DIN R Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:GK 100 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder,Türöffnungsmaß:885x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 795 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus C: Zwischenetage (EZ) Putzmittelraum (T09)

001.___.0050 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2010mm, DIN L Einbausituation:Stahlbetonwand 240 mm Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, Ausführung nicht abschließbar Türöffnungsmaß:885x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 795 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN L Einbauort:Haus C: Zwischenetage (EZ) WC-D Vorraum (T10)

001.___.0060 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder,Türöffnungsmaß:1010x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 920 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus D: Untergeschoss 1 x Kinderwagen, 3 x Flur Abstell, 1 x Putzmittelraum

001.___.0070 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN L Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Drückergarnitur:Edelstahl gebürstet mit Langschild Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder,Türöffnungsmaß:1010x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 920 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Einbauort:Haus D: Untergeschoss 2 x Flur Abstell, 1 x Hausmeister 1 x Kinderwagen / Gehhilfe

001.___.0080 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Drückergarnitur:Edelstahl gebürstet mit Langschild Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder,Türöffnungsmaß:1010x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 920 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus D: Untergeschoss 2 x Flur Abstell,

OHNE ANFORDERUNGEN, 2flg

001.___.0090 Holztürelement, Röhrenspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1635x2010mm, DIN L Holz-Innentürelement, 2-flg. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Zimmertürelement ohne Funktionsanforderung an Schall-, Rauch- oder Brandschutz Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 2 (EN1192); M (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Einbausituation:Stb.-Wand Definitionen zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen, Röhrenstreifenspan Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:einfach gefälzt, Normfalz Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wandstärke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen der Beschläge Bänder:3-tlg.,Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl gebürstet mit Rosette Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, Ausführung als Budbartschloss, Schlossklasse 1, Riegel und Falle aus Stahl, verzinkt Türöffnungsmaß:1.635x2.010 mm Aufschlagrichtung:DIN L (Gehflügel, min. 900 mm i.L. Seitenteil:DIN R Einbauort:Haus C: Zwischenetage (EZ) Gemeinschaftsraum Nebenraum (T17)

ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE

001.___.0100 Zulage Feuchtraumtür Zulage zu 1-flg. Türelementen, für Feuchtraumgeeignete Ausführung, anstelle Standardausführung. Beanspruchung:Badezimmer, Waschküche etc. mit hoher Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Spritzwasser/-reinigung Anforderung:Feuchtraumtür RAL-RG 426-3 Kantenainleimer:allseitig beschichtet Unterschnitt Türblatt:12 mm Einbauort:Haus A bis D; Bäder Anmerkung: Unterseitiges Kürzen der Türen ist nur nach Herstellervorgabe zulässig!

001.___.0110 Zulage Türbeschlag Bad/WC Garnitur Zulage für die Ausführung der Türgriffgarnitur als Schlitzkopf/Olive für Bad/WC Türen. Ausführung Rosettengarnitur, Rosettenform rund, Material Edelstahl gebürstet

001.___.0120 Minderkosten Ausführung Türblatt lackiert Minderkosten für die Ausführung der zuvor beschriebenen Holztürelemente weiß lackert anstelle HPL beschichtet. Ausführung Kanten gerundet.

001.___.0130 Minderkosten Ausführung Türblatt CPL Minderkosten für die Ausführung der zuvor beschriebenen Holztürelemente Continous Pressure Laminate (CPL) beschichget anstelle HPL beschichtet.

002 Holztürelemente Rauch-/Brandschutz

DS-TÜREN, 1flg

002.___.0010 Holztür, VDS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 885x2135mm, DIN R Holz-Innentürelement, 1-flg., vollwandig, dicht- und selbstschließend. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Dichtschließend nach BayBO Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Brandschutz:Dicht- und selbstschließend Einbausituation:Stahlbetonwand Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1, vollwandig, Massivholzrahmen, d bis 50 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt, Normfalz Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Knauf mit Langschild Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Richtfabrikat:GEZE TS 5000 ECline od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:885x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 800 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2.095 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus A: Trockenraum

002.___.0020 Holztür, VDS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2135mm, DIN R Türöffnungsmaß:1.010x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 900 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2.080 mm Einbauort:Haus B: Trockenraum

002.___.0030 Holztür, DV, Vollspan, HPL, 37dB, gefälzt, HUZ, 1010x2135mm, DIN R Holz-Innentürelement, 1-flg., vollwandig, und dichtschließend. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Dichtschließend nach BayBO Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Schallschutzanf.:Rw > 37 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 42 dB) Brandschutz:dichtschließend (3-seitig umlaufende Dichtung, vollwandig), keinRauchschutz Einbausituation:Stahlbetonwand Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1, vollwandig, Massivholzrahmen, d bis 50 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt, Normfalz Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Holz-Umfassungszarge nach DIN 68706-2 Wandstärke:240 bis 270 mm Oberfläche:weiß lackiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Griff mit Rosette Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:1.010x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 900 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2.080 mm Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus D: D_E0_T15 GMR (D)

002.___.0040 Holztür, DV, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN L Holz-Innentürelement, 1-flg., vollwandig, und dichtschließend. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Dichtschließend nach BayBO Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Brandschutz:dichtschließend (3-seitig umlaufende Dichtung, vollwandig), keinRauchschutz Einbausituation:Stahlbetonwand Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1, vollwandig, Massivholzrahmen, d bis 50 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt, Normfalz Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm bis 270 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Griff mit Rosette Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:1.010x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 920 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN L Einbauort:Haus C: Zwischenebene Beratung/Info; WC-Flur

002.___.0050 Holztür, DV, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Knauf mit Langschild Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Panikfunktion E Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus C: Zwischenebene Gemeinschaftsraum/Flur;

002.___.0060 Holztür, DV, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Knauf mit Langschild Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus C: ZwischenebeneBüro/Warten; WC Betreiber

002.___.0070 Holztür, DV, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Drückergarnitur:WC-Edelstahl gebürstett, Schlitzkopf/Olive, Rosette rund Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus C: ZwischenebeneBehinderten-WC

T30RS-TÜREN, 1flg

002.___.0080 Holztür, T30RS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2135mm, DIN L Holz-Innentürelement, 1-flg. als Brand- und Rauchschutztür. Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Rauch- und Brandschutzür Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Brandschutz:T30 nach DIN 4102 und rauchdicht RS nach DIN 18095 bzw. EI230-S200-C5 nach EN 16034 Einbausituation:Stahlbetonwand Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen, d bis 50 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl Innen:Griff mit Rosette Außen:Griff mit Rosette Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Richtfabrikat:GEZE TS 5000 ECline od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:1.010x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 925 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2095 mm Aufschlgrichtung:DIN L Einbauort:Haus C, E4 Abstellraum

002.___.0090 Holztür, T30VDS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN L Holz-Innentürelement, 1-flg. als Brand- und Rauchschutztür. Feuerhemmend, dicht- und selbstschließend Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Zweck:Rauch- und Brandschutzür Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:2b (EN 12219); II (RAL 426) Brandschutz:T30 nach DIN 4102 und rauchdicht RS nach DIN 18095 bzw. EI230-S200-C5 nach EN 16034 Einbausituation:Stahlbetonwand Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen, d bis 50 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Wanddicke:240 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drückergarnitur:Edelstahl gebürstet Innen:Griff mit Langschild Außen:Griff mit Langschlid Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN6 mit Schließverzögerung Richtfabrikat:GEZE TS 5000 Gr. 2-6 mit Schließverzögerung od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:1.010x2.010 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 920 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 1.965 mm Aufschlgrichtung:DIN L Einbauort:Haus D: Untergeschoss Fahrradraum

002.___.0100 Holztür, T30VDS, Vollspan, HPL, gefälzt, SUZ, 1010x2010mm, DIN R Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN6 mit Freilauffunktion und Arretierung am Ende des Freilaufbereichs, integrierte Rauchschallzentrale mit selbststänidger Schließung im Brandfall. Ausgelegt als Freilauftürschließer Betriebsspannung 230 V AC Richtfabrikat:GEZE TS 5000 RFS 3-6 KB od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Aufschlgrichtung:DIN R Einbauort:Haus D: Untergeschoss Waschraum

ZULAGEN TÜRBLÄTTER/-ELEMENTE

002.___.0110 Zulage Feuchtraumtür Zulage zu 1-flg. Türelementen, für Feuchtraumgeeignete Ausführung, anstelle Standardausführung. Beanspruchung:Badezimmer, Waschküche etc. mit hoher Luftfeuchtigkeit, jedoch ohne Spritzwasser/-reinigung Anforderung:Feuchtraumtür RAL-RG 426-3 Kantenainleimer:allseitig beschichtet Unterschnitt Türblatt:20 mm Einbauort:Haus C, Zwischenetage WC.B, WC Flur, WC Betr. V Anmerkung: Unterseitiges Kürzen der Türen ist nur nach Herstellervorgabe zulässig!

002.___.0120 Zulage Unterschnitt Türblatt Zulage zu 1-flg. Türelementen, für die Herstellung eines Unterschnitts. Anforderung:Dicht und vollwandig (DV) Kantenainleimer:allseitig beschichtet Unterschnitt Türblatt:20 mm Einbauort:Haus C, Zwischenetage Berat/INfo, GMR Flur, Büro/Wart. Anmerkung: Unterseitiges Kürzen der Türen ist nur nach Herstellervorgabe zulässig!

002.___.0130 Zulage SK 4, 40dB Zualge für die Ausführung der Wohnungseingangstüren in Schallschutzklasse 4 anstelle Schallschutzklasse 3 Schallschutzanf.:Rw > 40 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 45 dB) Einbauort:Haus D: D_E0_T15 GMR (D)

003 Wohnungseingangstürelemente

RICHTFABRIKATE Wohnungseingangstüren: Doppelfalztürblatt, vollwandig, Stärke ca. 68 mm, Türblatt HPL beschichtet Stahlumfassungszarge, fuerverzinkt und grundiert, vorbereitet für bauseitigen Anstrich durch Gewerk Malerarbeiten, Bodenabsenkdichtung, Türspion, Schallschutzklasse 3, Widerstandsklasse RC2 mit 3-fach Verriegelung Richtfabrikat od. glw.: Köhnlein Standard glatt, Schichtstoff (HPL) Oberfläche Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Beschläge Wohnugseingangstüren: außen Knauf/runder Griff mit Langschild, innen Drücker mit Rosette rund. Ausführung Edelstahl gebürstet Richtfabrikate od. glw.: Hoppe Amsterdam (11727974) oder HAFI 521ZA Angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben)

OHNE BS-ANFORDERUNG, 1flg

003.___.0010 WE-Tür, VDS, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN L Wohnungseingangstür aus Holz. Ausführung vollwandig, dicht- und selbstschließend (VDS) Leistungsumfang Türblatt Türzarge Sämtliche Beschläge und Dichtungen Vorleistung:Stahlbetonwand Mech. Anforderung:Kl. 3 (EN1192); S (RAL426) Klimaanforderung:c (EN 12219); III (RAL 426) Widerstandsklasse:RC2 nach DIN EN 1627 Schallschutzanf.:Rw > 37 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 42 dB) Brandschutz:dichtschließend (3-seitig umlaufende Dichtung, vollwandig), keinRauchschutz Einbausituation:Massivwand, Beton einschl. Verguss Angaben zum Türblatt Ausführung:Holztürblatt nach DIN 68706-1 Massivholzrahmen, Vollspaneinlage, d= ca. 68 mm Wandstärke:bis 240 mm Oberfläche:Schichtpressstoffbeschichtung (HPL) Kantenausbildung:gefälzt Einleimer:verdeckter Einleimer, beschichtet wie Oberfläche Angaben zur Zarge Ausführung:Stahlblech-Umfassungszarge nach DIN 18111, d= 1,5 mm Oberfläche:verzinkt + grundiert Definitionen für die Beschläge Bänder:3-tlg., 3-D-verstellbar, Edelstahl Drücker:Sicherheitswechselgarnitur mit Anbohrschutz in Edelstahl Innen:Drücker mit Rosette Außen:Knauf mit Langschild Ausstattung:Türspion mit Weitwinkeloptik Schloss:Einsteckschloss nach DIN 18251, mit 3-fachverriegelung vorgerichtet für Profilzylinder, Schlossklasse 4, Riegel und Falle aus Stahl, verzinkt Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN6 mit Freilauffunktion und Arretierung am Ene des Freilaufbereichs, integrierte Rauchschalterzentrale mit selbstständiger Schließung im Brandfall. Betriebsspannung 230 V AC Richtfabrikat:GEZE TS 5000 RFS 3-6 KB od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Bodendichtung:absenkbar, integriert in Beschlag Türöffnungsmaß:1.010x2.135 mm lichte Durchgangsbreite:≥ 900 mm lichte Durchgangshöhe:≥ 2.080 mm Aufschlagsrichtung:DIN L Einbau in:Massivwand (Beton), 24-28 cm Einbauort:Haus A und B:

003.___.0020 WE-Tür, VDS, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN R Aufschlagsrichtung:DIN R Einbauort:Haus A, B und C:

003.___.0030 WE-Tür, VDS, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN L Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Richtfabrikat:GEZE TS 5000 ECline od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Einbauort:Haus A und B:

003.___.0040 WE-Tür, VDS, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN R Aufschlagsrichtung:DIN R Türschließer:Obentürschließer mit Gleitschiene nach DIN EN 1154 Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 Richtfabrikat:GEZE TS 5000 ECline od. glw. angebotenes Fabrikat: (vom Bieter anzugeben) Einbauort:Haus A und B:

003.___.0050 WE-Tür, DV, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN L Ausführung dichtschließend und vollwandig (DV) Türschließer:ohne Einbauort:Haus C und D:

003.___.0060 WE-Tür, DV, HPL, 37dB, SUZ, RC2, 1010x2135mm, DIN R Ausführung dichtschließend und vollwandig (DV) Aufschlagsrichtung:DIN R Türschließer:ohne Einbauort:Haus C und D:

003.___.0070 Zulage SK 4, 40dB Zualge für die Ausführung der Wohnungseingangstüren in Schallschutzklasse 4 anstelle Schallschutzklasse 3 Schallschutzanf.:Rw > 40 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 45 dB) Einbauort:gemäß Türliste

003.___.0080 Zulage SK 4, 40dB Zualge für die Ausführung der Wohnungseingangstüren in Schallschutzklasse 4 anstelle Schallschutzklasse 3 Schallschutzanf.:Rw > 40 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 45 dB) Einbauort:Für WE-Türen mit Anforderungen SK3 gemäß Türliste

003.___.0090 Zulage SK 4, 42dB Zualge für die Ausführung der Wohnungseingangstüren in Schallschutzklasse 4 anstelle Schallschutzklasse 3 Schallschutzanf.:Rw > 42 dB, im eingebauten Zustand (Rw,P > 47 dB) Einbauort:Für WE-Türen mit Anforderungen SK3, mit direktem Übergang in Wohnbereich

009 Regiearbeiten

Kalkulationshinweis für Regiearbeiten KALKULATIONSHINWEIS FÜR REGIEARBEITEN Eine Abrechnung zusätzlicher oder geänderter Leistungen soll grundsätzlich als Nachtragsvereinbarung vergütet werden. Hierfür sind auf Basis der EPs dieses LVs oder bereits bestehender Nachtragsvereinbarungen, bzw. der Urkalkulation, Nachtragsangebote zu erstellen und der Bauleitung zur Prüfung vorzulegen. Dies erfolgt nach BGB §650b (2). Eine Abrechnung nach den tatsächlichen Kosten gem. BGB §650c (1) ist nicht vorgesehen und soll ausnahmsweise nur dort erfolgen, wo aus den vorliegenden Unterlagen selbst bei weiter Auslegung kein Kalkulationspreis ermittelt werden kann. Eine Abrechnung zusätzlicher oder geänderter Leistungen zur Schlussrechnung ist prinzipiell auf Basis übergebener Stundenzettel (Regiearbeiten) nicht vorgesehen, auch wenn diese der Bauleitung vorgelegt und von dieser in Kenntnisnahme unterschrieben wurden. In der Baustellenpraxis müssen aber immer wieder Leistungen dem Grunde nach beauftragt und ausgeführt werden, noch bevor die Nachtragskalkulation der Höhe nach vorliegt und/oder beauftragt werden kann. Zur Vermeidung von Wartezeiten (bis zur Beauftragung der Höhe nach) und zur Sicherung der Liquidität können solche Leistungen, die zum Zeitpunkt der nächsten Abschlagsrechnung nur dem Grunde nach beauftragt wurden, ersatzweise nach Regiestunden abgerechnet werden. Hierfür können die beiliegenden Stundensätze verwendet werden. Zeitnah (zur darauf folgenden AR), jedoch spätestens 4 Wochen vor Abgabe der Schlussrechnung, sind für alle bis dahin aufgelaufenen Stundenarbeiten die entsprechenden Kalkulationen als Nachtragsberechnungen in prüffähiger Form mit allen Nachweisen und Unterlagen vorzulegen, und der Bauleitung zwecks nachfolgender Prüfung zu erläutern. Die tatsächliche Nachtragsvereinbarung ersetzt dann die zwischenzeitliche Abschlagsabrechung auf Stundenbasis, auch wenn sich daraus höhere oder niedrigere Summen ergeben sollten, als sich nach der Stundenabrechnung zuvor ergeben hatten. Maßgeblich bleibt die Positionskalkulation des Hauptauftrages bzw. bereits zuvor genehmigter Nachtragskalkulationen ("guter Preis bleibt guter Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis").

009.___.0010 Vorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Vor/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

009.___.0020 Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.