Submit your bid

1 VERTRAGSBEDINGUNGEN

Allgemeine Angebots- und Vertragsbedinungen 1          Angebot 1.1        Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist komplett auszufüllen und alle geforderten Unterlagen sind bei der Angebotsabgabe mit beizulegen. Nicht komplett ausgefüllte Unterlagen oder von Forderungen des Leistungsverzeichnisses abweichende Angebote können von der Bewertung ausgeschlossen werden. 1.2        Weiter Angebotsunterlagen sind: 1.2.1      Die Landesbauordnung des entsprechenden Bundeslandes, neueste Fassung, 1.2.2      die Bedingungen und Auflagen aus der Baugenehmigung. Die Baugenehmigung kann nach Terminvereinbarung beim AG eingesehen werden. Sollte der AN auf die Einsichtnahme verzichten, so kann er sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht auf Unkenntnis berufen, 1.2.3      die allgemeinen technischen Vorschriften für die zu erbringenden Leistungen, insbesondere die einschlägigen DIN-Normen und die VDI- und VDE-Richtlinien. Auf die Vorgaben hinsichtlich Wärme- und Schallschutz ist besonders zu achten. 1.2.4      die Vorschriften und Bedingungen der Versorgungsträger, wie z. B. Gas, Wasser, Kanal etc., 1.2.5      die Energieeinsparverordnung (EnEV), 1.2.6      die Arbeitsstättenverordnung und -richtlinien, 1.2.7      die Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes und Verhütung von Unfällen der Berufsgenossenschaften, 1.2.8      die Unfallverhütungsvorschriften der GUV, 1.2.9      die Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen der Fachverbände, 1.2.10    die Auflagen des TÜV. 1.3        Preisgünstigere Alternativen zu den ausgeschriebenen Einzelleistungen sind erwünscht. Das Alternativangebot ist getrennt vom Hauptangebot mit diesem abzugeben. 1.4        Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass er vor Auftragserteilung dem Auftraggeber die Unbedenklichkeitsbescheinigung darüber vorlegen kann, dass er seinen gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von Steuern und Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist. Er verpflichtet sich bei evtl. Vergabe an Subunternehmer nur solche Handwerker zu berücksichtigen, die ebenfalls die vorgenannten Bedingungen erfüllen. 1.5        Verstößt der AN gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG), so kann der AG den Vertrag kündigen. 1.6        Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des AN haben keine Gültigkeit. 2          Art und Umfang der Leistung 2.1        Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Baustelle, ihre Zugänglichkeit und alle sonstigen für die Preisfindung und Baudurchführung wichtigen Tatsachen durch Besichtigung sowie Einsichtnahme der Zeichnungsunterlagen zu unterrichten. 2.2        Die Ausführungsfrist für die vollständige Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistungen ist mit ...... Wochen kalkuliert. Im Rahmen des Bauwerkvertrages ist ein detaillierter Zeitplan zu vereinbaren. 2.3        Soweit die vom Unternehmer aufgestellte Baustelleneinrichtung auch von anderen bauausführenden Unternehmern benötigt wird, insbesondere Baukran, Gerüste, Baustellenabsicherung etc., stellt der Unternehmer diese zur Verfügung. 2.4        Subunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG eingesetzt werden. Die Genehmigung setzt voraus, dass Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie ein Ansprechpartner des Subunternehmers auf der Baustelle dem AG bekannt gegeben wird. 2.5        Der AN hat auch bei nicht vollständiger Beschreibung den Aufwand für fix und fertige Arbeiten einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Montageteile, Befestigungsmittel, Kleinteile usw. sowie deren Dimensionierung und Anzahl sind so zu wählen, dass sie den Anforderungen gerecht werden. 2.6        Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich aller Hilfsstoffe, Befestigungs- und Verwahrungsmaterialien sowie Vorhalten von Werkzeugen und Maschinen, das Abladen, Lagern und Befördern auf der Baustelle und zu der Verwendungsstelle. 3          Vergabe 3.1        Die Vergabe selbst erfolgt durch schriftlichen Auftrag oder schriftlichen Bauvertrag unter Mitwirkung des AG, niemals mündlich oder stillschweigend. 3.2        Wesentliche Vertragsbestandteile werden in der nachstehenden Reihenfolge: 3.2.1      Der Zuschlag und das Verhandlungsprotokoll, 3.2.2      Baukräne und Transportgeräte, soweit sie nicht vom AG nach besonderer Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, 3.2.3      die gesamte Leistungsbeschreibung des Auftraggebers mit den kompletten Allgemeinen und Zusätzlichen Angebots- und Vertragsbedingungen, 3.2.4      alle Zeichnungen und Detailangaben, 3.2.5      die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B und C, jeweils in der neuesten Fassung, 3.2.6      die HOAI in ihrer bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, wenn und soweit der AN Planungsleistungen (Ausführungs- und/oder Fachingenieursplanung) übernimmt, 3.2.7      die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 3.3        Die unter Ziffer 1.2 aufgeführten Unterlagen gelten neben denjenigen, die im Verhandlungsprotokoll evtl. zusätzlich aufgeführt worden sind. 3.4        Alle Überschriften der Vertragsgrundlagen dienen lediglich der Orientierung und nicht der Auslegung. 3.5        Alle Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 4          Vergütung, Zahlungen 4.1        Es wird ein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Vergütung bzw. Bauwerkvertragssumme ergibt sich aus der Addition der Einzelpositionen. Etwaige Lohn- und Materialkostenerhöhungen haben keine Auswirkungen auf die Vergütung. Die der Ausschreibung zugrunde liegenden Massenberechnungen und sonstigen Kalkulationsgrundlagen sind vor Auftragsvergabe von dem Unternehmer zu überprüfen. 4.2        Die Vergütung ist zahlbar nach Baufortschritt, gemäß einem noch festzulegenden Zahlungsplan. 4.3        Die Vertragspreise sind Festpreise für die gesamte Bauzeit. 4.4        Die Anerkennung wie die Bezahlung der Schlussrechnung schließen Rückforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden. Eine Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden Forderungen an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht gestattet. 5          Sicherheitsleistungen 5.1        Als Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung erfolgt ein 10%er Abzug an den Abschlagszahlungen, dieser Abzug kann durch eine Bürgschaft nach Mustervorlage des Auftraggebers abgelöst werden. 5.2        Die Gewährleistungsdauer des Unternehmers beträgt 5 Jahre. Zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche hat der Auftraggeber das Recht, für die Dauer der Gewährleistungszeit bei der Schlussabrechnung einen Einbehalt von 5 % der Bruttovertragssumme vorzunehmen. 5.3        Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch eine unbefristete Bankbürgschaft, inhaltlich nach Mustervorlage des Auftraggebers, ablösen. 5.4        Ungeachtet dieser Sicherheitsleistung kann der AG ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn vor der Schlusszahlung oder vor Ablösung des Sicherheitseinbehaltes nach Ziffer 5.3 ein Leistungsmangel vorhanden ist. 6          Gerichtsstand 6.1        Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag Heidelberg.

Übersicht Bauwerkvertragsbedinungen Im Falle des Vertragsabschlusses sind folgende Regelungen verbindlich vorgeschrieben: 1) Der Bauwerkvertrag wird netto ausgestellt, Rechnungen sind ebenfalls netto auszustellen. Der AG übergibt dem AN eine entsprechende Freistellungserklärung. 2) Umlagen und Abzüge (bezogen auf die Netto-Auftragssumme): - Baustrom / Bauwasser: 0,50 % - Bauwesenversicherung: 0,60 % - Allgemeine Baureinigung: 0,10 % 3) Bürgschaften (bezogen auf die Brutto-Auftragssumme): - Gewährleistungsbürgschaft: 5 % - ggf. Vertragserfüllungsbürgschaft 4) Die Zahlungen erfolgen gemäß einem gemeinsam zu vereinbarbarem Zahlungsplan 5) Einbehalt bis zur mängelfreien Fertigstellung: 10 % + 5 %  bis zur Vorlage der Gewährleistungsbürgschaft 6) Der Auftrag sollvor der Vergabe anhand der Pläne durchgesprochen, der Leistungsumfang konkretisiert und pauschaliert werden................................................. ............................. gelesen (Ort, Datum, Unterschrift)

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Gerüst Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist komplett auszufüllen und alle geforderten Unterlagen sind bei der Angebotsabgabe mit beizulegen. 1. Allgemeines Stoffe und Gerüstbauteile für Arbeits- und Schutzgerüste müssen den Anforderungen von DIN 4420 Teil 1-3 "Arbeits- und Schutzgerüste" für Traggerüste den Anforderungen von DIN 4421 "Traggerüste: Berechnung, Konstruktion und Ausführung" entsprechen. Evtl. statische Berechnungen und Genehmigungen aller Art sind Sache des Auftragnehmers einschl. aller damit verbundenen Kosten. Die Leistung umfaßt das Aufbauen der Gerüstteile einschl. Antransport, Abladen, Lagern auf der Baustelle, Wiederaufladen und Abtransport. Anfallender Schutt ist aufzuladen und zu beseitigen. 2. Ausführungsbestimmungen und Gebrauchsüberlassung DIN 18 451, 18 330, 18 350, 18 299, 4420, 4421, 4426 jeweils neueste Fassung Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft für die Erstellung von Fassadengerüsten sind vom AN einzuhalten, er ist hier alleine verantwortlich. Darüberhinaus gelten alle hier nicht genannten DIN-Normen, behördlichen Auflagen und Vorschriften, welche sich auf die nachfolgend beschriebene Leistung beziehen. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrtsmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten, Straßenverlauf etc.), über mögliche Erschwernisse beim Transport oder Aufstellen der Gerüste, sowie über die Geländebeschaffenheit und die Ausdehnung des Gebäudes ein Bild zu machen. Erschwernisse sind in die EP miteinzurechnen. Einwände, die Örtlichkeit nicht gekannt zu haben und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht anerkannt. Eine Nachkalkulation im Auftragsfalle wird, bezüglich der örtlichen Gegebenheiten, nicht gestattet. Desweiteren hat der AN den Untergrund (Standfläche, Verankerungsgrund) darauf zu überprüfen ob er mit den Angaben des AG übereinstimmt und für die Durchführung seiner Leistung geeignet ist. Bodenbeschaffenheit Die Gerüste stehen teilweise auf verfülltem und verdichtetem Gelände, teilweise auf massiven Flachdächern. Die Betondecken sind mit einer Dachabdichtung und zum Teil mit darüberlliegender Dämmung versehen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen (z.B. Bohlenunterfütterung) zum Schutz der Dachabdichtung und der Dämmung zu ergreifen. Desweiteren sind Vorkehrungen zur Druckverteilung zu treffen. Kleinere Unebenheiten sind auszugleichen, Geländehöhenunterschiede sind fachgerecht mit entsprechenden Gerüstlagen auszugleichen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die EP einzukalkulieren. Für die Standsicherheit der Gerüste und für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der Gerüstordnung DIN 4420 Teil 1 haftet alleine der Auftragnehmer. Der AN hat bei seiner Prüfung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei größeren Unebenheiten des Untergrundes, unzureichender Verankerungsmöglichkeit, fehlendem Einplanieren des Untergrundes für Traggerüste. Die Gerüstanker sind in Beton- und Mauerwerkskonstruktionen einzudübeln. Es dürfen nur bauamtlich zugelassene und korrosionsgeschützte Dübel verwendet werden. Verankerungsprotokolle sind zu führen und gegebenenfalls vorzulegen. Größere Gerüstanlagen sind ohne Aufforderungen durch einen sachverständigen Vertreter der zuständigen Berufsgenossenschaft auf seine Verwendbarkeit bzw. Benutzbarkeit hin zu überprüfen. Ein Besichtigungsbericht darüber ist vorzulegen. Das Gerüst ist nur mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern. Das Raster der Verankerung ist, wenn erforderlich, mit dem Architekten bzw. der Bauführung abzusprechen. Verankerungen dürfen nicht mit Haken vorgenommen werden. Die Gerüste sind in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. Sie sind während der Gebrauchsdauer in diesem Zustand zu erhalten. Über die gesamte Standzeit der Gerüste ist der Auftragnehmer verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen die Gerüste und die Verankerungen auf ihre Vollständigkeit und Sicherheit durch Augenschein zu überprüfen. Bei Stahlrahmengerüsten in Regelausführung ist auf Anforderung der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen. Wenn gefordert, hat der Auftragnehmer den statischen Nachweis über das zu erstellende oder erstellte Gerüst beizubringen, wenn gefordert, ist die Berechnung von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen. Sollte das Gerüst auf Grund der Berechnung umgebaut werden müssen, erfolgt hiefür keine Vergütung. Über die Gerüste werden in der Hauptsache folgende Arbeiten ausgeführt: 1. Putz- und Malerarbeiten 2. Fenster- und Sonnenschutzarbeiten 3. Zimmererarbeiten 4. Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten 5. Rohbauarbeiten Wenn während der Zeit der Gebrauchsüberlassung Gerüstteile beschädigt werden oder abhanden kommen, hat der AN dies unverzüglich, spätestens vor dem Abbauen der Gerüste, dem AG schriftlich mitzuteilen. Nachfolgende Positionen sind vom Bieter jeweils als komplette Leistung zu kalkulieren, auch wenn sie im Einzelnen nicht ausführlich beschrieben sind. Sämtliche vorgenannten Leistungen sind in die Positionspreise der Ausschreibung einzurechnen. Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten: Alle Gebühren für die bauaufsichtliche Genehmigung und Abnahme der Gerüste, die über VOB/C DIN 18451 § 3 Abs. 3.2 hinausgehen.

Gerüstarbeiten DIN 18451 Die Gerüste müssen DIN 4420 (Gerüstordnung), DIN 4426 (Sicherheitstechnische Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege), den Vorschriften  der Berufsgenossenschaft und den Bestimmungen der Baupolizei entsprechen. Sie müssen uneingeschränkt den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Anforderungen entsprechen. Die Gerüste sind den Nachfolgefirmen im gebrauchsfertigen Zustand zu überlassen und während der Vorhaltedauer in diesem Zustand zu erhalten. Die Vorhaltezeit ohne besondere Gerüstmiete beträgt 4 Wochen. Die Vorhalte- und Gebrauchsüberlassungzeit beginnt mit der Benutzbarkeit der Gerüste. Die Vorhaltezeit endet mit der Abbaufreigabe durch die Bauleitung, frühestens jedoch 3 Werktage nach dem Zugehen der Mitteilung über die Freigabe. Konstruktive Veränderungen an den Gerüsten darf nur der Auftragnehmer der Gerüstarbeiten ausführen. Für Nebenleistungen gilt Ziff. 4, DIN 18 451 VOB. Aufmaß vor der Pauschalierung der Auftragssumme nach der eingerüsteten Bauwerksfläche. Die Länge wird von Außenkante zu Außenkante Bauwerk gerechnet (incl. Dämmstärken), die Höhe von der Standfläche bis zur Oberkante der eingerüsteten Bauwerksfläche.

2 Gerüst

2. 1 Arbeitsgerüst als längenorientiertes Standgerüst Gerüst nach DIN EN 12811-1 als längenorientiertes Standgerüst liefern, montieren, vorhalten und nach Gebrauch abbauen. Einschließlich aller in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen genannten Leistungen. Nutzung für Rohbau-, Fassaden- und Dacharbeiten, Standfläche auf Gelände, Decken und Flachdächern. In Abständen von max. 20 m sind Aufstiegsmöglichkeiten vorzusehen. Verankern in Beton o. KS mit für WDVS zugelassenen Ankern. Lastklasse: 3 (2,0 kN/m2) Breitenklasse: W06 Stärke WDVS: 24 cm Gerüsthöhe Max ca. 10,00 m ab OK Gelände bis Traufe Abstand Gerüst zu Rohbau 22 cm Arbeitsraum + 36 cm Konsole = 58 cm Erforderliche Belagverbreiterung  s. separate Position. Das Gerüst ist im Zuge der Fassadenarbeiten bzw. Außenanalgen etc. schrittweise zu demontieren.

2. 2 Zulage Vorposition in Schräge Zulage für den Aufbau auf einer Schräge, z.B. Tiefgaragenabfahrt

2. 3 Gebrauchsüberlassung Standgerüst über Grundeinsatzzeit Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes Preis: m2/Woche

2. 4 Standgerüst, flächenorientiert Lastklasse 3 Arbeitsgerüst nach DIN EN 12811-1 als flächenorientiertes Standgerüst liefern, montieren, vorhalten und nach Gebrauch abbauen. Einschließlich aller in den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen genannten Leistungen. Verankern in Beton o. KS mit für WDVS zugelassenen Ankern. Lastklasse: 3 (2,0 kN/m2) Ort: Unter Laubengang und Loggia Raumhöhe: bis 3,85 m Gewerke: WDVS Untergrund: Erde/Schotter, mit Unebenheiten ist zu rechnen Zu bearbeitende Fläche: Wand und Decke

2. 5 Gebrauchsüberlassung Gerüst, flächenorientiert Gebrauchsüberlassung des vorbeschriebenen flächenorientierten Standgerüstes

2. 6 Belagverbreiterung, wandseitig 36 cm, schrittweise Demontage Wandseitige Belagverbreiterung für das zuvor beschriebene Gerüst um 36 cm. Die Verbreiterung ist im Zuge der Fassadenarbeiten schrittweise zu demontieren.

2. 7 Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung 36 cm Gebrauchsüberlassung der zuvor beschriebenen Belagsverbreiterung b = 36 cm.

2. 8 Gitterträger für Grabarbeiten für Hausanschlüsse, Balkone, o.ä.

2. 9 Vorhaltung des Gitterträgers Vorhaltung des Auffangnetzes über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

2. 10 Treppenturm

2. 11 Vorhaltung Treppenturm

2. 12 Gerüst im Treppenhaus Stellen und Abbauen eines Gerüsts im Treppenhauskopf für 1x Gipser und 1x Maler jeweils 4 Wochen Vorhaltezeit

2. 13 Dachfanggerüst mit 1,00m Auslegergerüst als Zulage inkl. Netz Auslegergerüst, zum Außengerüst passend, liefern, und allseitig umlaufend aufbauen, vorhalten und beseitigen; die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN 4420 und 4422 sowie der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen Vorschriften zu erstellen.

2. 14 Vorhaltung des Dachfanggerüsts mit Netz Vorhaltung der Vorposition

3 Stundenlohnarbeiten

3. 1 Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Facharbeiter:

3. 2 Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Helfer:

3. 3 Auszubildender Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden berechnet für: Auszubildender:

1          Angebot 1.1        Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist komplett auszufüllen und alle geforderten Unterlagen sind bei der Angebotsabgabe mit beizulegen. Nicht komplett ausgefüllte Unterlagen oder von Forderungen des Leistungsverzeichnisses abweichende Angebote können von der Bewertung ausgeschlossen werden. 1.2        Weitere Angebotsunterlagen sind: 1.2.1      Die Landesbauordnung des entsprechenden Bundeslandes, neueste Fassung, 1.2.2      die Bedingungen und Auflagen aus der Baugenehmigung. Die Baugenehmigung kann nach Terminvereinbarung beim AG eingesehen werden. Sollte der AN auf die Einsichtnahme verzichten, so kann er sich zu einem späteren Zeitpunkt nicht auf Unkenntnis berufen, 1.2.3      die allgemeinen technischen Vorschriften für die zu erbringenden Leistungen, insbesondere die einschlägigen DIN-Normen und die VDI- und VDE-Richtlinien. Auf die Vorgaben hinsichtlich Wärme- und Schallschutz ist besonders zu achten. 1.2.4      die Vorschriften und Bedingungen der Versorgungsträger, wie z. B. Gas, Wasser, Kanal etc., 1.2.5      die Energieeinsparverordnung (EnEV), 1.2.6      die Arbeitsstättenverordnung und -richtlinien, 1.2.7      die Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes und Verhütung von Unfällen der Berufsgenossenschaften, 1.2.8      die Unfallverhütungsvorschriften der GUV, 1.2.9      die Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen der Fachverbände, 1.2.10    die Auflagen des TÜV. 1.3        Preisgünstigere Alternativen zu den ausgeschriebenen Einzelleistungen sind erwünscht. Das Alternativangebot ist getrennt vom Hauptangebot mit diesem abzugeben. 1.4        Mit der Abgabe des Angebotes erklärt der Bieter, dass er vor Auftragserteilung dem Auftraggeber die Unbedenklichkeitsbescheinigung darüber vorlegen kann, dass er seinen gesetzlichen Pflichten zur Zahlung von Steuern und Beiträgen zur Sozialversicherung nachgekommen ist. Er verpflichtet sich bei evtl. Vergabe an Subunternehmer nur solche Handwerker zu berücksichtigen, die ebenfalls die vorgenannten Bedingungen erfüllen. 1.5        Verstößt der AN gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG), so kann der AG den Vertrag kündigen. 1.6        Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des AN haben keine Gültigkeit. 2          Art und Umfang der Leistung 2.1        Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Baustelle, ihre Zugänglichkeit und alle sonstigen für die Preisfindung und Baudurchführung wichtigen Tatsachen durch Besichtigung sowie Einsichtnahme der Zeichnungsunterlagen zu unterrichten. 2.2        Im Rahmen des Bauwerkvertrages ist ein detaillierter Zeitplan zu vereinbaren. 2.3        Soweit die vom ANaufgestellte Baustelleneinrichtung auch von anderen bauausführenden Unternehmern benötigt wird, insbesondere Baukran, Gerüste, Baustellenabsicherung etc., stellt der AN diese zur Verfügung. 2.4        Subunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des AG eingesetzt werden. Die Genehmigung setzt voraus, dass Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer sowie ein Ansprechpartner des Subunternehmers auf der Baustelle dem AG bekannt gegeben wird. 2.5        Der AN hat auch bei nicht vollständiger Beschreibung den Aufwand für fix und fertige Arbeiten einschließlich sämtlicher erforderlicher Nebenarbeiten zu berücksichtigen. Montageteile, Befestigungsmittel, Kleinteile usw. sowie deren Dimensionierung und Anzahl sind so zu wählen, dass sie den Anforderungen gerecht werden. 2.6        Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließlich aller Hilfsstoffe, Befestigungs- und Verwahrungsmaterialien sowie Vorhalten von Werkzeugen und Maschinen, das Abladen, Lagern und Befördern auf der Baustelle und zu der Verwendungsstelle. 3          Vergabe 3.1        Die Vergabe selbst erfolgt durch schriftlichen Auftrag oder schriftlichen Bauvertrag unter Mitwirkung des AG, niemals mündlich oder stillschweigend. 3.2        Wesentliche Vertragsbestandteile werden in der nachstehenden Reihenfolge: 3.2.1      Der Zuschlag und das Verhandlungsprotokoll, 3.2.2      Baukräne und Transportgeräte, soweit sie nicht vom AG nach besonderer Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, 3.2.3      die gesamte Leistungsbeschreibung des Auftraggebers mit den kompletten Allgemeinen und Zusätzlichen Angebots- und Vertragsbedingungen, 3.2.4      alle Zeichnungen und Detailangaben, 3.2.5      die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Teil B und C, jeweils in der neuesten Fassung, 3.2.6      die HOAI in ihrer bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, wenn und soweit der AN Planungsleistungen (Ausführungs- und/oder Fachingenieursplanung) übernimmt, 3.2.7      die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). 3.3        Die unter Ziffer 1.2 aufgeführten Unterlagen gelten neben denjenigen, die im Verhandlungsprotokoll evtl. zusätzlich aufgeführt worden sind. 3.4        Alle Überschriften der Vertragsgrundlagen dienen lediglich der Orientierung und nicht der Auslegung. 3.5        Alle Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform 4          Vergütung, Zahlungen 4.1        Es wird ein Pauschalfestpreis vereinbart. Die Vergütung bzw. Bauwerkvertragssumme ergibt sich aus der Addition der Einzelpositionen. Etwaige Lohn- und Materialkostenerhöhungen haben keine Auswirkungen auf die Vergütung. Die der Ausschreibung zugrunde liegenden Massenberechnungen und sonstigen Kalkulationsgrundlagen sind vor Auftragsvergabe von dem AN zu überprüfen. 4.2        Die Vergütung ist zahlbar nach Baufortschritt, gemäß einem noch festzulegenden Zahlungsplan. 4.3        Die Vertragspreise sind Festpreise für die gesamte Bauzeit. 4.4        Die Anerkennung wie die Bezahlung der Schlussrechnung schließen Rückforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden. Eine Abtretung der dem AN aus dem Vertrag zustehenden Forderungen an Dritte ist ohne schriftliche Zustimmung des AG nicht gestattet. 5          Sicherheitsleistungen 5.1        Als Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung erfolgt ein 10%er Abzug an den Abschlagszahlungen, dieser Abzug kann durch eine Bürgschaft nach Mustervorlage des Auftraggebers abgelöst werden. 5.2        Die Gewährleistungsdauer des Unternehmers beträgt 5 Jahre. Zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche hat der Auftraggeber das Recht, für die Dauer der Gewährleistungszeit bei der Schlussabrechnung einen Einbehalt von 5 % der Bruttovertragssumme vorzunehmen. 5.3        Der AN kann den Sicherheitseinbehalt durch eine unbefristete Bankbürgschaft, inhaltlich nach Mustervorlage des Auftraggebers, ablösen. 5.4        Ungeachtet dieser Sicherheitsleistung kann der AG ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn vor der Schlusszahlung oder vor Ablösung des Sicherheitseinbehaltes nach Ziffer 5.3 ein Leistungsmangel vorhanden ist. 6          Gerichtsstand 6.1        Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag Heidelberg. ........................................................................ ..... gelesen (Ort, Datum, Unterschrift 1   Stoffe und Bauteile 1.1   Sämtliche Stoffe und Bauteile müssen den DIN-Normen entsprechen. 1.2   Es dürfen nur Materialien erster Wahl angeboten und verwendet werden. Alle Baustoffe und Bauteile müssen ungebraucht sein. Sie müssen den DIN-, Güte- und Maßbestimmungen entsprechen. 1.3   Auf Anforderung des AG sind vor Auftragserteilung Prüfzeugnisse von amtlich anerkannten Materialprüfungsinstituten bzw. bauaufsichtlichen Zulassungen für die zum Einbau kommenden Materialien vorzulegen. 1.4   Sämtliche Befestigungsmittel aus Stahl sind in verzinkt oder allgemein nichtrostend zu liefern. 1.5   Sind im LV unverzinkte Stahlbauteile beschriebenen, sind diese vollkommen entrostet und mit einem Schutzanstrich versehen einzubauen. Es dürfen keine Reinigungsmittel oder -stoffe verwendet werden, die einer einwandfreien Haftung eines später aufgebrachten Anstriches entgegenwirken. 2   Ausführung 2.1   Allgemeines 2.1.1   Ein dauernd auf der Baustelle anwesender, verantwortlicher, Deutsch sprechender Vertreter des AN ist zu benennen. Der AN hat ein förmliches Bautagebuch zu führen und dem AG wöchentlich einzureichen. 2.1.2   Alle im Zusammenhang mit seiner Leistung erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen für Arbeitsschutz nach den Bestimmungen der Bauberufsgenossenschaft hat der AN auf seine Kosten einzurichten. Falls der AN fremde Gerüste oder Einrichtungen benutzt, hat er vorher zu prüfen, ob sie für seine Zwecke geeignet sind. Soweit der AG oder andere am Bau Beteiligte Schutz- und Sicherheitseinrichtungen stellen, sind diese vom AN verantwortlich zu unterhalten und erforderlichenfalls zu ergänzen. Er hat sie nach Abschluss der Arbeiten ordnungsgemäß zurückzugeben. Vorhandene Schutzabdeckungen, Geländer oder ähnliches, die zur Durchführung der Arbeit vorübergehend entfernt werden müssen, sind wieder ordnungsgemäß herzustellen. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch andere geeignete Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden. 2.1.3   Der AN hat ohne besondere Aufforderung Ordnung auf der Baustelle zu halten und ständig, mindestens aber einmal wöchentlich, den durch seine Leistungen entstandenen Schutt und Schmutz zu beseitigen. Nach Beendigung der Vertragsleistungen sind sowohl die Lager- und Arbeitsplätze als auch die Baustelle selbst zu räumen und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. 2.1.4   Auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen öffentlichen und privaten Straßen einschließlich Gehwege sind jegliche Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden bzw. unverzüglich zu beseitigen, damit keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit entsteht. 2.1.5   Alle Auflagen von Behörden und behördenähnlichen Instituten sind vom AN zu befolgen. VOB/B, 2 Ziffer 5 und Ziffer 6 bleiben unberührt. Soweit für die Leistungen des AN besondere behördliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, müssen diese von ihm rechtzeitig beschafft bzw. veranlasst werden. Schriftliche Unterlagen bzw. Abnahmeprotokolle sind unaufgefordert dem AG in ausreichender Anzahl einzureichen. 2.1.6   Der Platz für die Baustelleneinrichtung wird vom AG entsprechend den vorhandenen Möglichkeiten zugewiesen. Der AN muss sich darauf einstellen, dass Umlagerungen im Zuge des Baufortschrittes notwendig werden. Die Installation zu den Verwendungsstellen einschließlich Arbeitsplatzbeleuchtung und unfallsicherer Ausleuchtung aller Zugangswege hat der AN, soweit nicht schon vorhanden, auszuführen. 2.1.7   Der AG stellt Baustrom und -wasser zur Verfügung. Für den Anschluss und den Wasserdruck hat der AN selbst zu sorgen; entsprechendes gilt für den Strom. 2.1.8   Eine Baubewachung wird nicht vorgesehen. 2.1.9   Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Beanstandungen und Mängel an Vorleistungen so rechtzeitig schriftlich anzuzeigen, dass eine Behebung und Richtigstellung unter seiner beratenden Mitwirkung erfolgen kann, ohne dass es zu Verzögerungen bei der Bauausführung kommt. Mit Arbeitsbeginn ist die Einrede betr. mangelhafter Vorleistungen verwirkt. Gegen Verschmutzung und Beschädigung an Bauteilen jeder Art sind geeignete Vorkehrungen zu treffen. Der Auftragnehmer haftet für alle entstehenden Schäden. Umsichtig vorzugehen ist bei Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Kunststoff-, Holz-, Blech-, Aluminiumteilen usw. 2.1.10   Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den Folgehandwerkern so abzusprechen, dass keine Schäden an den eingebauten Arbeiten entstehen können. Vom Ergebnis ist in jedem Fall die Bauleitung zu verständigen. 2.2   Ausführungsunterlagen 2.2.1   Der AN hat dem AG rechtzeitig anzugeben, wann er die für die Ausführung erforderlichen Unterlagen benötigt und diese unverzüglich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere die Maße, zu prüfen und diese mit den örtlichen Gegebenheiten zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem AG unverzüglich bekanntzugeben. 2.2.2   Mit der Genehmigung von durch den AN eingereichten Unterlagen übernimmt der AG keinerlei Verantwortung und Haftung. Alle Angaben für vom AN benötigte Aussparungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen, Einbauteile etc. sind vom AN mit dem AG rechtzeitig abzustimmen. 2.2.3   Alle für die zu erbringenden Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten sind vom AN verantwortlich durchzuführen. 2.2.4   Veröffentlichungen über die Bauleistungen durch den AN sind nur mit vorheriger Zustimmung des AG zulässig. 2.3   Ausführungsfristen 2.3.1   Rechtzeitig vor Arbeitsaufnahme an der Baustelle hat der AN den Arbeitsablauf mit dem AG abzustimmen. Er hat auch eine verbindliche frühzeitige Prüfung der örtlichen Gegebenheiten und Vorleistungen vorzunehmen, damit ein reibungsloser Arbeitsablauf sichergestellt ist. 2.3.2   Der AG behält sich Terminänderungen vor. Falls eine Verschiebung vereinbarter Termine aus bauseits zu vertretenden Gründen notwendig werden sollte, und der AN von der Verschiebung rechtzeitig unterrichtet wird, sind neue Vertragstermine zu vereinbaren. Die Zahl der vereinbarten Arbeitstage für die Ausführung der Gesamtleistung oder der Einzelleistung ist dabei einzuhalten. 2.4   Behinderung und Unterbrechung der Ausführung Der AN hat seine Arbeit so durchzuführen, dass andere am Bau tätige Unternehmen nicht behindert oder geschädigt werden. 3   Nebenleistungen Folgende Leistungen sind ergänzend zur VOB/C Nebenleistungen und vom AN bei der Preiskalkulation zu erfassen: 3.1   Baukräne und Transportgeräte, soweit sie nicht vom AG nach besonderer Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden. 3.2   Bereitstellen und Vorhalten von allen erforderlichen Gerüsten, Sicherungs- und Beleuchtungseinrichtungen für Arbeitsplätze und Zugangswege sowie alle notwendigen Bauprovisorien; dem AG wird insoweit eine Mitbenutzung erlaubt. 3.3   Kosten für besondere behördliche Genehmigungen, Zulassungen und Abnahmen. 3.4   Geeignete Schutzmaßnahmen für alle Bauteile und Einrichtungen, soweit sie bei der Ausführung erforderlich sind, z. B. Abdeckungen und Verhängungen von Sichtbeton, Sichtmauerwerk, Fenstern, Türen, Stahl- und Blechteilen aller Art - Aluminiumteile sind mit äußerster Sorgfalt abzudecken. 3.5   Reinigungsarbeiten an allen betroffenen Bauteilen und Einrichtungen, so gründlich, dass den Folgeunternehmern, über deren vertragliche Verpflichtung hinaus, keine weiteren Aufwendungen entstehen. 3.6   Maßnahmen zum Umweltschutz 3.7   Vorkehrungen zum Schutz der Arbeiten gegen Kälte, Hitze und Feuchtigkeit 3.8   Herstellen von Proben und Musterflächen. 4   Verteilung der Gefahr Siehe VOB/B. 5   Kündigung durch den AG Teilkündigungen sind zulässig. 6   Kündigung durch den AN Siehe VOB/B. 7   Haftung der Vertragsparteien 7.1   Wird der AG von Dritten wegen Schäden in Anspruch genommen, die vom AN zu vertreten sind, so ist der AN verpflichtet, den AG unverzüglich von diesen Ansprüchen freizustellen. 7.2   Der AN hat dem AG auf Verlangen eine nach Deckungsumfang und Höhe ausreichende Haftpflicht- und Feuerversicherung während der gesamten Bauzeit nachzuweisen. 8   Vertragsstrafe 8.1   Der Anspruch auf Vertragsstrafe kann zur Schlusszahlung geltend gemacht werden. Ein Vorbehalt bei der Abnahme ist nicht erforderlich. 8.2   Soweit Termine gem. Ziffer 2.3.2 neu vereinbart werden, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe auch für die neuen Termine. 8.3   Bereits erwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch Vereinbarung neuer Termine. 9   Abnahme 9.1   Vor der Abnahme hat der AN seine Leistungen auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu überprüfen und schriftlich zu erklären. Ggf. vorhandene Rest- und Nacharbeiten sind umgehend durchzuführen. 9.2   Es findet eine förmliche Abnahme statt. Eine Abnahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. 9.3   Bis zur Abnahme seiner gesamten Leistungen trägt der AN die Gefahr einer Verschlechterung oder des Unterganges seiner Leistung. 10   Gewährleistung 10.1   Die Gewährleistung beträgt gem. BGB 5 Jahre. 10.2   Der AN ist verpflichtet, spätestens 6 Wochen vor Ablauf der Verjährungsfrist per Einschreiben den AG zur gemeinsamen Besichtigung der Arbeiten des AN aufzufordern. 11   Abrechnung Die Abrechnung ist vom AN auf Verlangen nach einer vom AG bestimmten Methode aufzustellen. 12   Stundenlohnarbeit 12.1   Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vom AG ausdrücklich angeordnet sind und entsprechende Stundenlohnberichte spätestens am folgenden Arbeitstag nach Durchführung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. Die Unterschrift der Bauleitung des AG unter Stundenlohnzetteln gilt nicht als Rechnungsanerkennung. Es bleibt einer Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. 12.2   Die vertraglich vereinbarten Stundenlohnsätze beinhalten die erforderliche Aufsicht sowie alle sozialen und tariflichen Nebenkosten. Sie gelten gegenseitig. Für evtl. benötigte Materialien oder Geräte ist vor Ausführung eine Vergütung in Anlehnung an die Vertragspreise zu vereinbaren. ........................................................................ ..... gelesen (Ort, Datum, Unterschrift) Das nachfolgende Leistungsverzeichnis ist komplett auszufüllen und alle geforderten Unterlagen sind bei der Angebotsabgabe mit beizulegen. 1.     Allgemeines Stoffe und Gerüstbauteile für Arbeits- und Schutzgerüste müssen den Anforderungen von DIN 4420 Teil 1-3 "Arbeits- und Schutzgerüste" für Traggerüste den Anforderungen von DIN 4421 "Traggerüste: Berechnung, Konstruktion und Ausführung" entsprechen. Evtl. statische Berechnungen und Genehmigungen aller Art sind Sache des Auftragnehmers einschl. aller damit verbundenen Kosten. Die Leistung umfaßt das Aufbauen der Gerüstteile einschl. Antransport, Abladen, Lagern auf der Baustelle, Wiederaufladen und Abtransport. Anfallender Schutt ist aufzuladen und zu beseitigen. 2.   Ausführungsbestimmungen und Gebrauchsüberlassung DIN 18 451, 18 330, 18 350, 18 299, 4420, 4421 jeweils neueste Fassung Die Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft für die Erstellung von Fassadengerüsten sind vom AN einzuhalten, er ist hier alleine verantwortlich. Darüberhinaus gelten alle hier nicht genannten DIN-Normen, behördlichen Auflagen und Vorschriften, welche sich auf die nachfolgend beschriebene Leistung beziehen. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die Lage und die örtlichen Gegebenheiten (Anfahrtsmöglichkeiten, Lagermöglichkeiten, Straßenverlauf etc.) zu informieren und evtl. Erschwernisse in die EP miteinzurechnen. Eine Nachkalkulation im Auftragsfalle wird, bezüglich der örtlichen Gegebenheiten, nicht gestattet. Desweiteren hat der AN den Untergrund (Standfläche, Verankerungsgrund) darauf zu überprüfen ob er mit den Angaben des AG übereinstimmt und für die Durchführung seiner Leistung geeignet ist. Bodenbeschaffenheit Die Gerüste stehen teilweise auf verfülltem und verdichtetem Gelände, teilweise auf massiven Flachdächern. Die Betondecken sind mit einer Dachabdichtung und zum Teil mit darüberlliegender Dämmung versehen. Der AN ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen (z.B. Bohlenunterfütterung) zum Schutz der Dachabdichtung und der Dämmung zu ergreifen. Desweiteren sind Vorkehrungen zur Druckverteilung zu treffen. Unebenheiten im Untergrund sind entsprechend auszugleichen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet und sind in die EP einzukalkulieren. Der AN hat bei seiner Prüfung Bedenken insbesondere geltend zu machen bei größeren Unebenheiten des Untergrundes, unzureichender Verankerungsmöglichkeit, fehlendem Einplanieren des Untergrundes für Traggerüste. Die Gerüstanker sind in Beton- und Mauerwerkskonstruktionen einzudübeln. Es dürfen nur bauamtlich zugelassene und korrosionsgeschützte Dübel verwendet werden. Die Gerüste sind in einem zu dem vertragsmäßigen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. Sie sind während der Gebrauchsdauer in diesem Zustand zu erhalten. Über die Gerüste werden in der Hauptsache folgende Arbeiten ausgeführt: 1.   Maurerarbeiten 2.   Putz- und Malerarbeiten 3.   Fenster- und Sonnenschutzarbeiten 4.   Zimmererarbeiten 5.   Dachabdichtungs-/Klempnerarbeiten Wenn während der Zeit der Gebrauchsüberlassung Gerüstteile beschädigt werden oder abhanden kommen, hat der AN dies unverzüglich, spätestens vor dem Abbauen der Gerüste, dem AG schriftlich mitzuteilen. Nachfolgende Positionen sind vom Bieter jeweils als komplette Leistung zu kalkulieren, auch wenn sie im Einzelnen nicht ausführlich beschrieben sind. Sämtliche vorgenannten Leistungen sind in die Positionspreise der Ausschreibung einzurechnen. ....................................................... Zur Kenntnis genommen (Ort, Datum, Unterschrift) Gerüstarbeiten DIN 18 451 Die Gerüst müssen DIN 4420 (Gerüstordnung) den Vorschriften  der Berufsgenossenschaft und den Bestimmungen der Baupolizei entsprechen. Sie müssen uneingeschränkt den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Anforderungen entsprechen. Die Gerüste sind den Nachfolgefirmen im gebrauchsfertigen Zustand zu überlassen und während der Vorhaltedauer in diesem Zustand zu erhalten. Die Vorhaltezeit ohne besondere Gerüstmiete beträgt 4 Wochen. Die Vorhalte- und Gebrauchsüberlassungzeit beginnt mit der Benutzbarkeit der Gerüste. Die Vorhaltezeit endet mit der Abbaufreigabe durch die Bauleitung, frühestens jedoch 3 Werktage nach dem Zugehen der Mitteilung über die Freigabe. Konstruktive Veränderungen an den Gerüsten darf nur der Auftragnehmer der Gerüstarbeiten ausführen. Für Nebenleistungen gilt Ziff. 4, DIN 18 451 VOB. Aufmaß vor der Pauschalierung der Auftragssumme nach der eingerüsteten Bauwerksfläche. Die Länge wird von Außenkante zu Außenkante Bauwerk gerechnet, die Höhe von der Standfläche bis zur Oberkante der eingerüsteten Bauwerksfläche. Zusätzliche Technische Vorbemerkungen Gerüstbauarbeiten DIN 18451 Die folgenden Forderungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten: Der Anbieter hat sich vor Angebotsabgabe an Ort und Stelle über mögliche Erschwernisse beim Transport oder Aufstellen der Gerüste, sowie über die Geländebeschaffenheit und die Ausdehnung des Gebäudes ein Bild zu machen. Einwände, die Örtlichkeit nicht gekannt zu haben und jegliche daraus resultierenden Forderungen werden nicht anerkannt. Kleinere Unebenheiten sind auszugleichen, Geländehöhenunterschiede sind fachgerecht mit entsprechenden Gerüstlagen auszugleichen. Für die Standsicherheit der Gerüste und für die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften sowie der Gerüstordnung DIN 4420 Teil 1 haftet alleine der Auftragnehmer. Über die gesamte Standzeit der Gerüste ist der Auftragnehmer verpflichtet, in regelmäßigen Zeitabständen die Gerüste und die Verankerungen auf ihre Vollständigkeit und Sicherheit durch Augenschein zu überprüfen. Bei Stahlrahmengerüsten in Regelausführung ist auf Anforderung der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen. Wenn gefordert, hat der Auftragnehmer den statischen Nachweis über das zu erstellende oder erstellte Gerüst beizubringen, wenn gefordert, ist die Berechnung von unabhängiger Stelle prüfen zu lassen. Sollte das Gerüst auf Grund der Berechnung umgebaut werden müssen, erfolgt hiefür keine Vergütung. Verankerungsprotokolle sind zu führen und gegebenenfalls vorzulegen. Größere Gerüstanlagen sind ohne Aufforderungen durch einen sachverständigen Vertreter der zuständigen Berufsgenossenschaft auf seine Verwendbarkeit bzw. Benutzbarkeit hin zu überprüfen. Ein Besichtigungsbericht darüber ist vorzulegen. Das Gerüst ist nur mit amtlich zugelassenen Befestigungsmitteln zu verankern. Das Raster der Verankerung ist, wenn erforderlich, mit dem Architekten bzw. der Bauführung abzusprechen. Verankerungen dürfen nicht mit Haken vorgenommen werden. Alle Gebühren für die bauaufsichtliche Genehmigung und Abnahme der Gerüste, die über VOB/C DIN 18451 § 3 Abs. 3.2 hinausgehen.