Submit your bid

Leistungsverzeichniss Heizung-Sanitär-MED Gase-Arbeiten Bauvorhaben: Anbau Modulbau für 2 MRT Geräte Siemensplatz 4 29223 Celle Bauherr: Allgemeines Krankenhaus Celle Siemensplatz 4 29223 Celle Auftraggeber: Jäger Modulbau GmbH & Co. KG Dr-Müller-Str.26 92637 Weiden Planung und ausschreibende Stelle: Energietechnik Dobmeyer GmbH Dipl.-Ing.(FH) Daniel Dobmeyer Stadtmühlweg 9, 92637 Weiden Ausführungszeitraum: Modulfertigung Rohinstallation H+S in Neusattl/Tschechien KW33/2025 -36/2025 Ausbau Module H+S in Celle KW40-48/2025 Fertigstellungstermin KW50/2025 Angebotsabgabestelle: Jäger Modulbau GmbH & Co. KG Dr-Müller-Str.26 92637 Weiden Angebotsabgabetermin bis: siehe E-Mail Anschreiben (keine Angebotseröffnung) Bieter: Angebotssumme einschl. MWSt. _______________, den ___________ ____________________________ ______________________________ ____________________________ (Stempel + Unterschrift) (Nach Prüfung)

1.0 Vorbemerkungen 1. Art und Umfang der Leistung (§ 1 VOB/B) Die Vertragsleistung umfasst alle Leistungen und Lieferungen, die erforderlich sind, um das Gewerk funktionsfähig herzustellen. Unvollständigkeiten, Unklarheiten und Widersprüche sind dahingehend aufzulösen, dass eine den übrigen Vorschriften des Vertrages entsprechenden funktionsfähige Leistung geschuldet wird. 2. Mengenabweichungen (§ 2 Abs. 3 VOB/B) Massenänderungen auch über +-10% sind vorbehalten und berechtigen nicht zu einer Preiskorrektur. 3. Ausführungsunterlagen (§ 3 Abs. 5 und 6 VOB/B) Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom Auftraggeber als zur Ausführung bestimmt gekennzeichnet sind. Sämtliche Maße sind vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Baustelleneinrichtungsplan und ein Geräteverzeichnis zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers einen Bauterminplan für seine Leistungen zu erstellen und dem Auftraggeber zu übergeben. Dieser Bauterminplan muss auf der Basis des vom Auftraggeber vorgelegten Bauzeitenplans erstellt werden. Dieser Bauterminplan muss Abhängigkeiten zu Vorleistungen anderer Gewerke berücksichtigen und - sofern erforderlich - Trockenzeiten, Lieferzeiten und dergleichen enthalten. 4. Werbung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 5. Umweltschutz (§ 4 Abs. 2 und 3 VOB/B) Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewässer die durch die Arbeiten verursachten Beeinträchtigungen auf das unvermeidliche Mindestmaß zu beschränken. Der Auftragnehmer hat behördliche Anordnungen oder Ansprüche Dritter dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 6. Benutzung von Arbeitsplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Der Auftraggeber kann dem Auftragnehmer keine Arbeitsplätze auf der Baustelle gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B zur Verfügung stellen. Der dadurch verursachte Aufwand ist in den Angebotspreis der betreffenden Leistungen einzurechnen. 7. Benutzung von Lagerplätzen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die notwendigen Lagerplätze gemäß § 4 Abs. 4 VOB/B unentgeltlich zur Verfügung. Eine Beschreibung der Lagerplätze ist in der Baubeschreibung enthalten. 8. Benutzung von Wasser- und Energieanschlüssen (§ 4 Abs. 4 VOB/B) Die Anschlussanlagen für Wasser und Energie (wie im LV beschrieben) werden bauseits gestellt. Von den Kosten hierfür sowie für die Verbrauchskosten trägt der Auftragnehmer einen Betrag von einem anteiligem Betrag nach § 4 Abs. 4 Punkt 3 VOB/B % seiner Schlussrechnungssumme. Dem Auftragnehmer verbleibt die Möglichkeit zur Abrechnung nach dem tatsächlich entstandenem Aufwand; die hierfür notwendigen Mess- und Zähleinrichtungen hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten zu stellen und diese sowie den Verbrauch zu dokumentieren. 9. Baureinigung und Abfallbeseitigung Dem Auftragnehmer obliegt die Baureinigung nach Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) und der einschlägigen gewerkespezifischen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C). Kommt der AN dem innerhalb einer angemessenen, ihm gesetzten Frist samt Kündigungsandrohung nicht nach, ist der Auftraggeber zur Teilkündigung und anschließenden Selbstbeseitigung auf Kosten des Auftragnehmers berechtigt. Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden. Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen. Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 10. Weitervergabe an Nachunternehmer (§ 4 Abs. 8 VOB/B) Der Auftragnehmer darf Leistungen nur an Nachunternehmer übertragen, die fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten Übertragung Art und Umfang der Leistungen sowie Name, Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschließlich Mitgliedsnummer) des hierfür vorgesehenen Nachunternehmers dem Auftraggeber schriftlich bekannt zu geben. Beabsichtigt der Auftragnehmer Leistungen zu übertragen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, hat er vorher die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 8 Nr. 1, Satz 2 VOB/B einzuholen. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass der Nachunternehmer die ihm übertragenen Leistungen nicht weitervergibt, es sei denn, der Auftraggeber hat zuvor schriftlich zugestimmt. 11. Ausführung der Leistung (§ 4 Abs. 10 VOB/B) Für die Teile der Leistung, die durch die weitere Ausführung der Prüfung und Feststellung entzogen werden, wird die gemeinsame Feststellung auf der Baustelle über deren Zustand, ihre Vertragsmäßigkeit sowie deren Art und Umfang verlangt. Der Auftragnehmer hat die gemeinsame Feststellung rechtzeitig zu beantragen. 12. Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit der Herstellung nach Erteilung des Zuschlags alsbald zu beginnen und in einer angemessenen Zeit zügig zu Ende zu führen. 13. Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden Fall der vom Auftragnehmer verschuldeten Überschreitung des Endtermins als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag der Überschreitungszeit geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 5 % der Netto-Auftragssumme. Die Vertragsstrafe für die nicht fristgerechte Erfüllung kann neben dem Anspruch auf Erfüllung geltend gemacht werden. Dem Auftragnehmer bleibt der Mitverursachungs-/ Mitverschuldenseinwand erhalten. Der Auftraggeber ist berechtigt, für jeden vom Auftragnehmer auf der Baustelle eingesetzten Schwarzarbeiter als Vertragsstrafe 0,2 % der Netto-Auftragssumme je Werktag und Mann geltend zu machen, insgesamt jedoch höchstens 10 % der Netto-Auftragssumme, maximal aber 250.000,-EUR. Die Vertragsstrafe ist spätestens bei der Abnahme vorzubehalten und kann von der sich aus der Schlussrechnung ergebenden noch offenen Werklohnforderung des Auftragnehmers in Abzug gebracht werden. 14. Verteilung der Gefahr (§ 7 VOB/B), Bauwesenversicherung Vom Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schäden zu schützen 15. Haftung (§ 10 Abs. 2 VOB/B) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eigenverantwortlich alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen im eigenen Leistungsbereich zu treffen, um Schäden von Personen und Sachen innerhalb des Baugeländes und des Baubereichs abzuwenden (Verkehrssicherungspflicht). Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber im Innenverhältnis von sämtlichen Schadensersatzansprüchen aus schuldhafter Verkehrssicherungspflichtverletzung im eigenen Leistungsbereich frei, insbesondere bei etwaigen von ihm schuldhaft verursachten Schäden an Nachbargebäuden oder -grundstücken (vgl. § 10 Abs. 2, Satz 1, Halbsatz 2 VOB/B). Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschäden entstanden sind, dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 16. Abnahme (§ 12 VOB/B) Die Abnahme erfolgt förmlich unter Erstellung eines von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnenden Protokolls. Die Abnahme ist innerhalb einer Frist von zwölf Werktagen nach Fertigstellungsmeldung durch den Auftragnehmer durchzuführen, wenn einer der Vertragspartner die Vornahme der Abnahme verlangt. Wenn sich die Vertragspartner über den Abnahmetermin nicht einigen, wird dieser vom Auftraggeber unter Beachtung einer ausreichenden und § 12 Abs. 1 VOB/B beachtenden Frist festgesetzt und der Auftragnehmer hierzu geladen. Die Abnahme kann auch in Abwesenheit des Auftragnehmers durchgeführt werden, wenn der Abnahmetermin vereinbart war oder der Auftraggeber mit genügender Frist hierzu geladen hatte. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftragnehmer dann alsbald mitzuteilen. Die Abnahme kann wegen nicht vollständig erbrachter Leistung oder wesentlicher Mängel verweigert werden. Wird die Abnahme in dieser Weise verweigert, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Leistungserbringung oder Mängelbeseitigung wiederum schriftlich die Fertigstellung mitzuteilen. 17. Mängelansprüche und deren Verjährung (§ 13 Abs. 1, 4 und 7 VOB/B) Die Sachmängelhaftung bestimmt sich nach § 13 VOB/B. Als Verjährungsfrist für Mängelansprüche wird generell die Dauer von 5 Jahren, beginnend ab der Abnahme, vereinbart. Diese Dauer der Gewährleistung wird ausdrücklich auch vereinbart für wartungsrelevante Teile, selbst wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Wartung derselben nicht übertragen hat. 18. Abrechnung (§ 14 VOB/B) Ein Aufmaß wird entsprechend ATV DIN 18299 Abschnitt 5 generell nur dann durchgeführt, wenn keine Zeichnungen vorliegen, denen die ausgeführte Leistung entspricht. Das Aufmaß wird von den Vertragspartnern gemeinsam genommen und ist bei Einvernehmen anerkannte Berechnungsgrundlage für die Abrechnung. Beiden Vertragspartnern wird deshalb das Recht zum Bestreiten des Aufmaßergebnisses nicht genommen. Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen mit zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte mit drei Stellen nach dem Komma zu berechnen. Geldbeträge sind auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss oder Schlussrechnung zu bezeichnen. Die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. Alle Rechnungen sind in 2-facher Ausfertigung an den Auftraggeber adressiert einzureichen. Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen) sind in 2-facher Ausfertigung den Rechnungen beizufügen. Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer aufzuführen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens der Leistung gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem beim Fristablauf maßgebenden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung ( 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 19. Stundenlohnarbeiten (§ 15 VOB/B) Für im Vertrag nicht vorgesehene Leistungen (Nachträge) gilt § 2 Abs. 6 VOB/B. Für diese sind grundsätzlich mengenbezogene Einheitspreise anzubieten. Eine Abrechnung als Stundenlohnarbeiten ist nur nach ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Bei Stundenlohnarbeiten gelten die vereinbarten Verrechnungssätze unabhängig von der Anzahl der geleisteten Stunden. Der Auftragnehmer hat über Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B enthalten: das Datum, die Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, die Art der Leistung, die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn oder Gehaltsgruppe, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und die Gerätekenngrößen. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durchschriften erhält der Auftragnehmer. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln durch den Auftraggeber oder den Bauleiter und die damit verbundene Anerkenntniswirkung betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistung. Es bleibt die Prüfung vorbehalten, ob es sich bei den bescheinigten Arbeiten überhaupt um vergütungspflichtige Leistungen handelt und ob diese dann auf Stundenlohn- oder Einheitspreisbasis abzurechnen sind. 20. Zahlungen, Vorauszahlungen (§ 16 VOB/B) Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Der Auftragnehmer erhält Abschlagszahlungen entsprechend dem Bruttowert der jeweils durch prüfbare, an den Auftraggeber adressierte Rechnung nachgewiesenen vertraglichen Leistungen abzüglich eines 10%igen Einbehalts. Das Bautagebuch ist der Schlussrechnung beizufügen. Die Aufrechnung mit vom Auftraggeber bestrittenen Gegenansprüchen des Auftragnehmers ist ausgeschlossen. 21. Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B) Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Leistungen bis zur Abnahme 10 % der Bruttoauftragssumme (einschl. erteilter Nachtragsaufträge) einbehalten. Der Auftraggeber darf als Sicherheit für die vertragsgemäße Erfüllung der Sachmängelansprüche auf die Dauer der Gewährleistungszeit zuzüglich der sich durch Hemmung oder Neubeginn ergebenden Verlängerung, beginnend mit der Abnahme der Bauleistung, 5 % der Bruttoabrechnungssumme einbehalten. Der Einbehalt darf vom Auftragnehmer gegen Übergabe einer unbedingten, unbefristeten, unwiderruflichen selbstschuldnerischen und hinterlegungsklauselfreien Bürgschaft eines in der Europäischen Union zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers abgelöst werden. 22. Änderung der Vertragspreise Lohn- und Stoffpreisgleitklauseln (Material- und Transportgleitklauseln) werden nicht vereinbart. Die vereinbarten Preise sind - von § 2 Abs. 3 VOB/B und sonst in der VOB/B vorgesehenen wie auch sich sonst nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen ergebenden Preisänderungsmöglichkeiten abgesehen - Festpreise. 23. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern (§ 18 VOB/B) Für die Auslegung des Vertrags ist ausschließlich der in deutscher Sprache verfasste Wortlaut der Vergabeunterlagen verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Regelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2.0 Baubeschreibung Name und Anschrift des Auftraggebers: Jäger Modulbau GmbH & Co. KG Dr-Müller-Str.26 92637 Weiden Beschreibung des Bauvorhabens Anbau Modulbau für 2 MRT Geräte Siemensplatz 4 29223 Celle Die Ausführungszeichnungen können vorab vor der Angebotsabgabe nach vorheriger Terminabsprache im Büro Jäger Modulbau eingesehen werden. Die Rohinstallation muss im JM Werk Nove Sedlo CZ durchgeführt werden. 2. Angaben zur Örtlichkeit Anschrift der Baustelle: Modulfertigung-Rohinstallation Jäger Modulbau CZ Chranisov 164 35735 Nové Sedlo Fertiginstallation-Aufstellort Siemensplatz 4 29223 Celle Lage des Grundstücks: Anfahrt der Baustelle: öffentliche Strasse Anzahl und Höhe der geplanten Geschosse: EG Gebäudehöhe:Traufe: ca. 5,0m, 3. Termine und Fristen Modulfertigung Rohinstallation H+S in Neusattl/Tschechien KW33/2025 -36/2025 Ausbau Module H+S in Celle KW40-48/2025 Fertigstellungstermin KW50/2025 Weitere Angaben: --- 4. Angaben zur Baustelle 4.1. Baugrund Bodenverhältnisse: Bestand 4.2. Lage und Transportwege Zufahrtmöglichkeiten: Höhe: 4m Tragfähigkeit: 20 t weitere Angaben, Einschränkungen: --- Für den Verkehr freizuhaltende Flächen: --- Transportwege für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Treppenhaus - nutzbare Breite: 1,25m Treppenhaus - nutzbare Höhe: 2,2m Flure - nutzbare Breite: 1,35m Montageöffnungen - lichte Maße: Fluchtwegöffnung wird im zuge der Baumaßnahme erstellt --- m weitere Angaben, Einschränkungen: --- Transportmittel für Transport der Baustoffe auf der Baustelle: Lastenaufzug - nutzbare Breite: --- m Lastenaufzug - nutzbare Tiefe: --- m Lastenaufzug - max. zulässige Belastung: --- kg Baukran - max. zulässige Belastung: --- kg Schrägaufzug - max. zulässige Belastung: --- kg weitere Angaben, Einschränkungen: --- Max. zulässige Deckenbelastung bei Baustofflagerung: ---kg/m² weitere Angaben, Einschränkungen: --- 4.3. Sonstige Baustelleneinrichtung Geräte/Einrichtungen anderer Unternehmer:: nach Absprache Unternehmer Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse für: Wasser: vom Baumeister zu stellen Strom: vom Baumeister zu stellen Abwasser: vom Baumeister zu stellen Gas: --- weitere Angaben zu Anschlüssen: --- Art / Lage der Lagerplätze: nach Angabe der Bauleitung Vorort 4.4. Sonstige Angaben zur Baustelle Schutz vorhandenen Bewuchses: Bäume sind geschützt durch: ---, Pflanzbestände sind geschützt durch: ---, Vegetationsflächen sind geschützt durch: --- , Schutz vorhandener Einrichtungen oder Bauteile (Art und Umfang): --- Hindernisse im Erdreich: --- Das Grundstück wurde nicht auf vermutete Kampfmittel untersucht. weitere Angaben zur Baustelle: --- 5. Angaben zur Ausführung Es bestehen folgende besondere Anforderungen an die Bauausführung: Keine erhöhten Anforderungen an die Bautoleranz Keine erhöhten Anforderungen an den Schallschutz Keine erhöhten Anforderungen zur Luftdichtheit 6. Entsorgung von Abfall nach DIN 18299 Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN 18299 hat umgehend, spätestens täglich zum Abschluss der jeweiligen Arbeiten, zu erfolgen. Vom Auftraggeber werden keine Container für --- bereitgestellt. Die Kosten für die Container und die Entsorgung werden auf die beteiligten Firmen umgelegt. Es darf nur der jeweils entsprechende Abfall in diese Behälter gefüllt werden. Unzulässiger Abfall wird auf Kosten des Verursachers wieder aus den Behältern entfernt und ist vom Verursacher auf eigene Kosten zu entsorgen. Weitere Angaben: --- Stand, 28.05.2025 /

Besondere Vertragsbedingungen für Bauleistungen 1. Objekt-/Bauüberwachung (zu 4 Nr. 1 VOB/B) X Die Bauüberwachung obliegt der örtlichen Bauleitung des Ingenieurbüros. O Herrn/Frau................................................ ist mit der Bauüberwachung beauftragt. Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden. 2. Ausführungsfristen (zu 5 VOB, 5.2) 2.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen O unverzüglich nach Erteilung des Auftrages. O nach besonderer schriftlicher Aufforderung durch den Auftraggeber. X Terminvorgabe nach Auftragserteilung. 2.2 Die Leistung ist fertigzustellen O innerhalb von ca. .......Kalenderwochen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung. X wird vor der Auftragserteilung zwischen AG und AN festgelegt. 2.3 Folgende Einzelfristen sind Vertragsbestandteil X Modulfertigung Rohinstallation H+S in Neusattl/Tschechien KW33/2025 -36/2025 Ausbau Module H+S in Celle KW40-48/2025 Fertigstellungstermin KW50/2025 3. Die Gewährleistung beträgt für diesen Leistungsbereich gem. VOB/B, 13, Nr. 4, 5 Jahre. 4. Dieses Leistungsverzeichnis ist in all seinen Teilen dokumentenecht auszufüllen. Es wird ein Pauschalpreis vereinbart 5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle in einem sauberen Zustand zu halten, insbesondere den von seinen Arbeiten anfallenden Bauschutt, Verpackungsmaterial und Abfälle, sowie Verunreinigungen nach Erbringung der Bauleistung ohne Anspruch auf gesonderte Vergütung sofort zu beseitigen. Die Aufforderung zur Schutt- und Abfallbeseitigung kann durch die Bauleitung bei kürzester Fristsetzung mündlich, telefonisch oder schriftlich erfolgen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung am selben oder spätestens am nächsten Tag nicht nach, so berechtigt er den Auftraggeber diese Leistungen zu dessen Lasten ausführen zu lassen, in eigener Verantwortung mit einem Fachkundigen die beseitigenden Mengen zu ermitteln und die entstehenden Kosten von der Rechnung des Auftragnehmers abzuziehen. Der Auftragnehmer verzichtet hiermit ausdrücklich auf jeden Einspruch. 6. Der Auftragnehmer besetzt die Baustelle während der gesamten Bauzeit mit: ...... Poliere(n) / Vorarbeiter(n) ...... Facharbeiter(n) .. .... Bauhelfer(n) ...... Azubi(s) Anerkannt: ........................................................................ ..................................................... Ort, Datum: Stempel/ rechtsverbindl. Unterschrift

5.0 ERKLÄRUNG 1. Der AN verpflichtet sich, die von ihm im Leistungsverzeichnis angegebenen Preise unter den, dem Angebot zugrundegelegten Bedingungen, auszuführen. 2. Dem AN sind alle Vertragsunterlagen bekannt und es bestehen keine Unklarheiten über die Angebotsunterlagen. Ebenso hat er sich an Ort und Stelle von den genauen Arbeitsbedingungen überzeugt und ist bereit, diese ohne Widerspruch und Nachforderung hinzunehmen. 3. Der AN ist wie folgt Haftplichtversichert: Versicherung: ______________________________ Vers.-Nr.: ______________________________ Personenschaden: ______________________________ Euro Vermögensschaden: ______________________________ Euro Sachschaden: ______________________________ Euro 4. Der AN ist Innungsmitglied und befugt die angebotenen Leistungen durchzuführen. Mitglied seit: ______________________________ Innung: ______________________________ Mitglied- Nr.: ______________________________ 5. Folgende Angaben werden zur Bewertung des Angbotes herangezogen: a) der AN beabsichtigt die Baustelle mit folgendem Personal zu betreiben: Vorarbeiter: 1 Person (vorgeschrieben) mit Deutschkenntnissen Facharbeiter: ______ Person Helfer: ______ Person b) mit der oben angegebenen Mannschaftsstärke ist der AN in der Lage, die vorgegebene Bauzeit um ______ Arbeitstage zu unterschreiten c) der AN will auf dieser Baustelle aus Gründen eines sinnvollen Bauablaufes die oben angegebenen Mannschaftsstärke nicht überschreiten, und sieht sich gezwungen zu beantragen, die vorgegebene Bauzeit um ______ Arbeitstage zu verlängern d) der AN ist einverstanden, daß die obigen Angaben der Bauzeitplanung zu Grund gelegt werden. 6. Der AN versichert, mit den Zahlungen an Finanzamt, Krankenkasse und Berufsgenossenschaft nicht im Rückstand zu sein. 7. Der AN ist sich bewußt, daß wissentlich falsche Angaben den Ausschluß bei der Vergabe zur Folge haben. Anerkannt, der Unternehmer: Ort: ______________________________ Datum: ______________________________ Unterschrift und Stempel: ______________________________

In die Einheitspreise sind folgende Positionen mit einzuberechnen. In die Einheitspreise sind folgende Positionen mit einzuberechnen. - Baustrom: 0,1 % - Bauwasser: 0,1 % - Baureinigung: 0,2 % - Bauwesenversicherung: vorab 0,3%. Endgültige Abrechnung erfolgt anteilmäßig nach Abschluss der Baustelle anhand des Nachweises der tatsächlichen Versicherungskosten durch den Bauherren. (Zuviel einbehaltene Beträge werden rückerstattet) Diese Kosten werden bei der Rechnungsstellung von der Rechnungssumme in Abzug gebracht. Den Firmen steht es frei auf der Baustelle eigene Zähler für die Medien zu installieren und die verbrauchten Mengen an Strom und Wasser exakt abrechnen zu können.

1 420 KGR Wärmeversorgungsanlagen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN HEIZUNG ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN HEIZUNG Allgemeines Die Ausarbeitung der Planung wurde aufgrund von überlassenen Unterlagen und Angaben des Bauherrn und dessen Beauftragten ausgearbeitet. Das Gebäude wird durch eine bauseits verlegte Fernwärmeleitung aus dem Bestandsgebäude versorgt. Der Anschluss im Bestandsgebäude ist Vertragsbestandteil dieser Ausschreibung Über eine 2-Rohrheizung (35/30°C Heizen) wird die Heizenergie über Rohrleitungen im Gebäude verteilt. Die Regelung erfolgt über eine GLT aus dem Bestand. Der Technikraum befindet sich im EG des Anbaus hierin befindet sich auch die Entgasung und Nachspeisung. Die Wärmeübertragung an die Räume erfolgt mittels Fußbodenheizung. Als Fußbodenheizung kommt ein Trockenestrichsystem zur Ausführung. Die Trockenestrichdeckplatten werden bauseits verlegt. Das Heizregister des Lüftungsgerätes wird ebenfalls über die Fernwärmeleitun mit versorgt (60/50°C) Rohrleitungen + Isolierungen Die Vor- und Rücklaufleitungen werden aus Edelstahlrohr verlegt und gegen Wärmeverluste isoliert (nach ENEV). Die Verlegung der Heizungsleitungen erfolgt innerhalb der abgehängten Decke und zu den FBH-Verteilern innerhalb der Vorwände/Trockenbauwände. Bei allen Wand- und Deckendurchbrüchen usw. werden Isolierschläuche bzw. Isolierungen aus Mineralwolle, welche den vorbeugenden Brandschutzbestimmungen entsprechen, angebracht. Bei den Rohrhalterungen, die von der ausführenden Firma angebracht werden, sind schalldämmende Einlagen anzubringen. Verschiedenes Das Bohren und Einsetzen sämtlicher Halterungen und Rohrbefestigungen werden von der Heizungs-Firma ausgeführt. Die Elektroarbeiten (Kabel usw.) für Regelgeräte werden von der ausführenden Firma erstellt. Alternativangebote Alternativangebote können gemacht werden und sind erwünscht. Diese müssen auf zusätzlichen Blättern DIN A4 dem Hauptangebot beigelegt werden. Alternativangebote müssen gut gekennzeichnet beim Hauptangebot mit abgegeben werden. Spätere Alternativangebote können nicht berücksichtigt werden. HINWEIS Insgemeinkosten, wie nachfolgend beschrieben, sind in die Einheitspreise einzurechnen: Für Anfuhr und Rücktransport von allem Material und Werkzeug frei Baustelle, Frachtkosten, Montageleitung einschl. technischer und kaufmännischer Bearbeitung, Fahrtauslagen für Monteure und Helfer, Herstellen aller notwendigen Ausführungszeichnungen, Versicherungen, Inbetriebnahme der Gesamtanlage, einschl. Einweisung sowie Erstellung von 1 Satz Abrechnungsplänen, farbig nach dem neuesten Stand. Etwaige notwendige Anträge zur Wärmeversorgung bei dem Versorgungsunternehmen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und vom Auftragnehmer zu stellen. Die Ausarbeitung und Abgabe des Angebotes ist für den Auftraggeber kostenfrei. Die Ausschreibung des Gewerks erfolgt nicht nach VOB/A (Vergabeverordnung), die Auftragsvergabe erfolgt freihändig durch den Generalunternehmer. Ein rechtlicher Anspruch auf die Bekanntgabe des Preisspiegels und des Zuschlags auf den günstigsten Bieter besteht nicht.

1.1 421 Wärmeerzeugungsanlagen

1.2 422 KGR Wärmeverteilnetz

1.3 423 KGR Raumheizflächen

2 410 KGR Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN SANITÄR ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE ERLÄUTERUNGEN SANITÄR Allgemeines Beiliegende Planung wurde aufgrund von überlassenen Unterlagen und Angaben des Bauherrn bzw. Architekten ausgearbeitet. Die Anordnung der Einrichtungsgegenstände, sowie die angenommene Führung der Rohrleitungen, die sich jedoch noch ändern können, sind in den Projektplänen dargestellt. Das Gebäude erhält einen Trinkwasserhausanschluss im Technikraum Bestand KG. Von hieraus wird das Trinkwasser über eine PE-Leitung zum Technikraum im Anbau geführt und von dort in Vorwänden, in der abgehängten Decke zu den Verbrauchern geführt. Die Versorgung erfolgt mit Kaltwasser. Warmwasserbereitung erfolgt nur dezentral über Elektro-Durchlauferhitzer an bestimmte Verbraucher. Die Verteilung des Trinkwassers erfolgt über gedämmte Rohrleitungen in Vorwänden, in der abgehängten Decke. Es wird Wert gelegt auf eine saubere und hygienische Installation der Trinkwasseranlage. So werden die Kaltwasserleitungen und Warmwasserleitungen zu den Objekte "durchgeschliffen". Am Strangende sind aus Hygienegründen entsprechende Spülstationen eingeplant. Auf ausreichenden Abstand der Kaltwasserleitung zu warmgehenden Leitungen ist zu achten. In den Vorwänden ist die Warmwasserleitungen zu oberst über den Kaltwasserleitungen zu verlegen. Abstand ca. 20cm. Entwässerungsleitungen Die Entwässerungsleitungen sind aus Kunststoffrohren (Schallschutz), Silent PP, Maße nach DIN 19522 (Strang- und Sammelleitungen) zu verlegen. Sämtliche Fallstränge sind lotrecht zu montieren. Die Verbindungsstücke müssen überall mindestens 5 mm von der Wand entfernt sein. Die Strangabzweige sind in 87 bis 88,5 Grad zu verwenden. Die Anschlußleitungen an den Objekten werden in Silent PP Leitungen nach DIN 19535/19537 ausgeführt. An Formstücken dürfen keine Kürzungen vorgenommen werden. Horizontale Leitungen müssen ein Gefälle von 1-2 % (1-2 cm pro Meter) haben. Alle Abwasserleitungen sind mit einem 4mm Schutzschlauch zu dämmen. Wasserleitungen Die Trinkwasserleitungen sind aus Edelstahlrohren mit Pressverbindungstechnik (oder Schraubtechnik) geplant. Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W534. Bei der Verlegung der Rohrleitungen muss vor allem darauf geachtet werden, dass der Rohr- bzw. Wandabstand genügend groß ist, um eine einwandfreie Rohrisolierung zu ermöglichen. Hanfreste sind auf jeden Fall zu entfernen, auch bei unter Putz verlegten Leitungen. Jede Leitung, gleich welcher Art, muss so verlegt werden, dass sie an den Zweckpunkten restlos entleert werden kann. Rohrenden, die im Zuge der Arbeitsausführung ohne Anschluss bleiben, müssen mittels Stopfen geschützt werden. Sonstiges: Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung mit dem Bauherrn bzw. Architekten wegen fliesengerechter Montage abzusprechen. Vor Bestellung der Einrichtungsgegenstände ist mit dem Bauherrn und Architekten eine Bemusterung der Einrichtungsgegenstände durchzuführen. Kosten hierfür hat der Auftragnehmer zu tragen. Isolierungen Sämtliche Wasserleitungen sind gegen Wärmeverluste und Einfriergefahr nach den neuesten Richtlinien und Vorschriften mit Mineralwolldämmschalen zu isoliert. Des weiteren werden auch verschiedene Abflussleitungen gegen Schwitzwasserbildung mit zugelassenen Isolierungen versehen. Abwasserleitungen sind mit Schallschutzisolierung zu dämmen. Druckprobe Die Luftdruckproben sind gegebenenfalls strang- und gruppenweise durchzuführen. Vor allem für die in Schlitzen und unter Putz verlegten Leitungen, damit die Schlitze und Aussparungen geschlossen werden können, wenn mit den Fliesen- und Verputzarbeiten begonnen wird. Die örtliche Bauleitung ist von den Druckproben in Kenntnis zu setzen. Sämtliche Geräte und Materialien sind von der ausführenden Firma zu stellen. Einrichtungsgegenstände Alle Einrichtungsgegenstände verstehen sich, auch wenn dies im Leistungsverzeichnis nicht erwähnt ist, einschl. Lieferung des dazugehörigen Befestigungs-, Dicht- und Kleinmaterial. Die zur Befestigung notwendigen Bohrlöcher durch Fliesen bis Festigskeitsgruppe 5 sind mit einzukalkulieren. Die Einrichtungsgegenstände sind mit Schallschutz bzw. Montagestreifen an der Fliesenseite zu montieren. Der Fugenabschluss ist mit dauerelastischem Material zu versehen. Materialbestellungen Die Bestellung der Materialien hat prinzipiell nach eigenem Materialauszug zu erfolgen. Grundlagen sind die baulichen Gegebenheiten und die vom Projektanten gelieferten Projektpläne, sowie Anordnungen, auch spätere. Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Materialien und Mengen können sich während der Projektierung und Ausführung des Baues ändern. Verschiedenes Das Bohren und Einsetzen sämtlicher Halterungen und Rohrbefestigungen wird vom Auftragnehmer ausgeführt. Alternativangebote Alternativangebote können gemacht werden und sind erwünscht. Diese müssen auf zusätzlichen Blättern DIN A4 dem Hauptangebot beigelegt werden. Alternativangebote müssen gut gekennzeichnet beim Hauptangebot mit abgegeben werden. Spätere Alternativangebote können nicht berücksichtigt werden. HINWEIS Insgemeinkosten, wie nachfolgend beschrieben, sind in die Einheitspreise einzurechnen: Für Anfuhr und Rücktransport von allem Material und Werkzeug frei Baustelle, Frachtkosten, Montageleitung einschl. technischer und kaufmännischer Bearbeitung, Fahrtauslagen für Monteure und Helfer, Herstellen aller notwendigen Ausführungszeichnungen, Versicherungen, Inbetriebnahme der Gesamtanlage, einschl. Einweisung sowie Erstellung von 1 Satz Abrechnungsplänen, farbig nach dem neuesten Stand Gilt für das komplette Leistungsverzeichnis Sämtliche Positionen gelten als liefern und montieren, auch wenn dies nicht in jeder einzelnen Position aufgeführt ist. Ausnahmen sind im Leistungsverzeichnis gekennzeichnet. Die Ausarbeitung und Abgabe des Angebotes ist für den Auftraggeber kostenfrei.

2.1 411 KGR Abwasserentsorgung

2.2 412 KGR Wasseranlagen

2.3 413 KGR Med. Gasanlage

3 Allgemein

3.1 Allgemein

4 - Unterschrift -

Die allgemeinen und besonderen Vertragsbedingungen, die zusätzlichen technischen Vorbemerkungen und die maßgeblichen Einzelheiten haben wir zur Kenntnis genommen und anerkannt. Zu der Ausschreibung bestehen keine Fragen. Die in der Baubeschreibung vorgegebenen Termine werden eingehalten. Mängelanspruchsdauer: 4 Jahre Die anbietende Firma: ..................den................................ ....................................................... .......