Submit your bid

Normative Grundlagen Für die Ausführung gelten die zum Zeitpunkt der Ausschreibung gültigen DIN-Normen sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Baustellen- und Gebäudebedingungen Der AN hat seinen Arbeitsplatz sauber zu halten und spätestens zum Wochenende zu reinigen. Der anfallende Bauschutt ist im bereitgestellten Containern zu sammeln. Nach Fertigstellung der Arbeiten ist die Baustelle durch den AN zu räumen. Ausführung Zur einwandfreien, fachgerechten Ausführung sind die vom Systemhersteller angebotenen Werkzeuge und Hilfsmaterialien zu benutzen. Vor Arbeitsbeginn sind sämtliche Bauteile mit geeignetem Materialien abzudecken und zu schützen. Verunreinigungen sind sofort mit Wasser abzuwaschen. Falls hierfür Reinigungskosten oder Ähnliches entstehen, werden diese direkt an den AN weitergeleitet.

Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich: Verarbeitet wird für den Innenanstrich eine Dispersionsfarbe Fabr. Sto oder gleichwertig Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich sind durch den AN Fehlstellen in der GK oberfläche nachzuspachteln. Die Wandhöhen ergeben sich aus beiliegenden Zeichnungen, die Abrechnung der Wandhöhen ergibt sich von Oberkante Estrich bis Unterkante Deckenfläche. Mehraufwendungen durch Überhöhen sowie Arbeitsgerüste sind im Einheitspreis einzukalkulieren. Arbeitsgeräte zur Durchführung der Leistungen sind vom Auftragnehmer zu stellen und werden nicht gesondert vergütet. Abdeck- bzw. Abklebearbeiten der Böden sowie Wandfliesen, einschl. Abklebematerial, sind durch den Auftragnehmer zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren. Anfallende Regiestunden bedürfen vor der Ausführung der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch den Projektleiter.

1. Auftraggeber AG = Haas Fertigbau GmbH, Industriestraße 8, 84326, Falkenberg (nachfolgend AG genannt) 2. Vertragsgrundlage Maßgebend für die Vergabe sowie für Art und Umfang der auszuführenden Leistungen und Lieferungen sowie für die ordnungsgemäße Abwicklung des Auftrags sind in der angegebenen Reihenfolge: 2.1. das Auftragsschreiben des AG mit Verhandlungsprotokoll, wenn ein Verhandlungsprotokoll angefertigt wurde 2.2. diese Allgemeinen Vergabe- und Auftragsbedingungen (AVAB), 2.3. das Leistungsverzeichnis/ Angebot, und die diesem zugrunde liegenden Zeichnungen, Muster, Vorschriften und Vorbemerkungen 2.4. die beigefügten Vertragsbedingungen des Bauherrn einschl. der Baugenehmigungsunterlagen, 2.5. die VOB/C; VOB Teil C in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Fassung, sonstige einschlägige DIN-Vorschriften und öffentlich-rechtliche Vorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils neuesten Fassung, wobei auch evtl. Änderungen während der Vertragsdurchführung zu beachten sind. 2.6. Der AN versichert gegenüber dem AG, dass ausländische Arbeitskräfte auf der vertragsgegenständlichen Baustelle seinerseits nur dann zum Einsatz kommen, wenn die dafür zu jedem Zeitpunkt der Vertragsabwicklung auferlegten Gesetze der Bundesrepublik Deutschland beachtet und eingehalten werden. Bei Verstoß des AN gegen die vor oder während der Auftragsdurchführung gültigen oder geänderten Gesetze stellt der AN den AG von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 3. Vergabe 3.1. Die Abgabe des Angebotes des AN erfolgt für den AG kostenlos und unverbindlich. 3.2. Ist keine Bindefrist vereinbart, gilt eine Angebotsbindung von 30 Kalendertagen ab Zugang des Angebots beim Auftraggeber. 3.3. Das Angebot hat alle verlangten Preise und Erklärungen zu enthalten, ist mit rechtsverbindlicher Unterschrift, Ort und Datum sowie Firmenstempel zu versehen. 3.4. Nebenangebote für technische Verbesserungen oder preisgünstigere Ausführungen sind erwünscht und mit dem Hauptangebot gesondert gekennzeichnet einzureichen. 3.5. Diese für den AG kostenlose und unverbindliche Leistung ist hinsichtlich Ausführung und Beschaffenheit exakt zu beschreiben, vor allen Dingen dann, wenn die vorgeschlagene Ausführung weder in den DIN-Vorschriften und/oder den Verdingungsunterlagen eine Regelung erfährt. Zeitverkürzungen oder Zeitverzögerungen durch Nebenangebote sind hinsichtlich ihrer Dauer anzugeben, auch bereits ausgeführte Beispiele mit entsprechenden Referenzen. 3.6. Über die örtlichen Verhältnisse der dem Angebot zugrundeliegenden Baustelle, Zu- und Abfahrtswege, vorhandene Gas-, Wasser-, Elektro-, Fernsprech- und Kanalleitungen, Möglichkeiten der Abfallbeseitigung und Lagerungsplätze für Materialien hat sich der AN vor Angebotsabgabe ausreichend zu informieren. 3.7. Der AG ist nicht verpflichtet, das Ausschreibungsergebnis mit den dazugehörigen Unterlagen dem AN zu offenbaren. Der AG ist berechtigt, unter den Anbietern nach seiner Wahl zu vergeben. 4. Vertragspreis 4.1. Die dem Auftrag zugrundeliegenden Preise sind Festpreise. 4.2. Alle Preise einschließlich derer für Stundenlohnarbeiten verstehen sich einschließlich aller Gehalts- und Lohnnebenkosten. 5. Pauschalpreisvereinbarung 5.1. Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Berechnung ohne Aufmaß der tatsächlich ausgeführten Massen. 5.2. Der AN verpflichtet sich, vor Auftragsannahme die Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis, Baubeschreibung, Pläne etc.) auf ihre Vollständigkeit zu prüfen und diese für seinen Pauschalpreis als verbindlich anzuerkennen. 5.3. Kalkulationsirrtümer berechtigen nicht zu einer Änderung des Pauschalpreises. 6. Umfang der Leistungen 6.1. Es gilt die VOB /B § 4 6.2. Abgegolten durch die vereinbarten Preise sind Unterhalt und Schutz der begonnenen oder ausgeführten Leistungen vor Beschädigungen, Diebstahl, Witterungseinflüssen, insbesondere Winterschäden und Grundwasser bis zum Zeitpunkt der Abnahme, die sach- und fachgerechte Herstellung von Bauteilen und Einbauteilen, die dem zeitlichen Ablauf der Baustelle notwendige Stellung von Beschäftigten, Geräten und Gerüsten, soweit diese für die eigenen Arbeiten notwendig sind, auch über 2 m hinaus, und die Vorhaltung von Mannschafts- und Materialunterkünften für die eigenen Mitarbeiter. 6.3. Für die Zuleitung bauseits vorhandener Entnahmestellen zu den einzelnen Arbeitsstätten hat der AN auf seine Kosten zu sorgen. Verbrauchsmengen und Zwischenzählergebühren gehen zu Lasten des AN. 6.4. Über Stromanschluss, Wasseranschluss, Telefon, Sanitäranlagen, Krangebühren oder die Benutzung sonstiger Einrichtungen wird mit dem AN ein gesonderter Vertrag abgeschlossen, der seitens des AN mit Ort, Datum, Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift zu versehen ist, bzw. gilt eine evtl. vereinbarte Regelung gemäß Verhandlungsprotokoll. Bei der Nutzung von Bauwasser und Strom hat ein verantwortungsvoller Umgang zu erfolgen. 6.5. Inhalt dieses Vertrages sind die Leistungen und die vereinbarten Preise für die Mitbenutzung von Einrichtungen des AG während der gesamten Bauzeit bis zum Zeitpunkt der Abnahme durch den Bauherrn, bzw. Fertigstellung der Arbeiten des AN auf der vertragsgegenständlichen Baustelle. 6.6. Das Bauschild richtet sich nach Inhalt, Form und Ausmaßen nach den Vorgaben des Bauherrn. 6.7. Vor Anbringung eines eigenen Bauschildes hat der AN die Genehmigung des AG einzuholen. 6.8. In dem gesamten Gebäude gilt ein absolutes Rauch- und Alkoholverbot 6.9. Bei der Entsorgung in die jeweiligen Container ist auf eine fachgerechte und korrekte Trennung der Abfallstoffe zu achten 6.10. Entstandene Schäden sind der Bau- und Projektleitung unverzüglich zu melden 6.11. Der AN hat bis zur Abnahme seine Leistung vor Beschädigung zu schützen 7. Mehr- oder Minderleistungen 7.1. Mehr- oder Minderkosten durch Änderung des Bauentwurfs, Planungsänderungen oder angeordnete 7.2. Ausführungsänderungen des Bauherrn sind unverzüglich nach Bekanntwerden durch den AN dem AG anzuzeigen. 7.3. Eine evtl. stattzufindende Vergütung auf der Grundlage für die Preisermittlung der vertraglich vereinbarten Leistung (Basis ist die Kalkulation des AN) unter Berücksichtigung der nachgewiesenen Mehr- oder Minderkosten findet im Zuge einer Vereinbarung statt. 8. Ausführungsunterlagen 8.1. Sämtliche zur Auftragsdurchführung notwendigen Unterlagen werden dem AN vom AG in einfacher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. 8.2. Gewünschte Mehrfachausfertigungen werden dem AN berechnet. 8.3. Notwendige Details oder Ergänzungen, die der AN zu liefern hat, sind dem AG rechtzeitig zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 8.4. Der AN hat die ihm für die Ausführung übergebenen Unterlagen nach Erhalt in allen Details, insbesondere hinsichtlich der Maße zu überprüfen und diese, so weit wie möglich, mit der vertragsgegenständlichen Baumaßnahme örtlich zu vergleichen. 8.5. Fehler oder Unstimmigkeiten sind dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 8.6. Unterlässt der AN eine unverzügliche Mitteilung, so hat er für alle daraus entstehenden Schäden zu haften. 8.7. Hat der AN Bedenken bezüglich der Eignung von Materialien und Ausführungsanweisungen des AG, so hat er diese dem AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 8.8. Der AN ist verpflichtet, dem AG auf dessen schriftliches Verlangen für alle seine Leistungen in die gültigen einschlägigen DIN- Normen, behördlichen Bestimmungen und technischen Richtlinien Einsicht zu gewähren. 8.9. Bemusterungsvorschläge hat der AN dem AG auf dessen Verlangen so frühzeitig vorzulegen, dass eine beiderseitige Klärung rechtzeitig erfolgen kann, ohne den Baufortschritt zu gefährden. Der hierdurch entstehende Aufwand ist mit der vereinbarten Vergütung abgegolten. 8.10. Vor Beginn der Arbeiten, insbesondere vor der Materialbestellung hat der AN die Ausführung seiner Lieferungen und Leistungen gemäß Plänen und Leistungsverzeichnis mit der örtlichen Bauleitung des AG detailliert und rechtzeitig abzusprechen. Daraus resultierende Versäumnisse gehen zu Lasten des AN. 8.11. Der AN ist verpflichtet, für die technischen Gewerke seiner Leistungen Bestandspläne/ -unterlagen anzufertigen und diese nach Fertigstellung der Arbeiten dem AG in digitaler Form zu überlassen. Der Aufwand ist mit den jeweiligen Vertragspreisen abgegolten. Bei Verzögerungen oder Nichtvorlage ist der AG berechtigt, zu Lasten des AN mit der Erstellung der Bestandspläne einen sachlich geeigneten Dritten nach seiner Wahl auf Kosten des AN zu beauftragen. Weitergehende Schadensersatzansprüche des AG bleiben durch die Ersatzbeauftragung unberührt. 9. Bauzustand 9.1. Der AN hat sich vor Beginn seiner Arbeiten vom Zustand der Baustelle und des Baues, sowie über Versorgungsleitungen und sonstigen seinen Arbeitsbereich betreffenden Umständen zu überzeugen und festzustellen, ob er seine Leistungen mangelfrei erbringen kann. Etwaige Einwände und Bedenken sind dem AG schriftlich rechtzeitig vor Beginn der Auftragsausführung anzuzeigen. 9.2. Sind die Vorleistungen anderer Unternehmer, auf die der AN seine Leistungen aufbaut, mangelhaft, so hat der AN dies rechtzeitig schriftlich zu rügen. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung kann zur Haftung des Auftragnehmers führen. 9.3. Der AN ist verpflichtet, sämtliche von ihm stammenden Baureste und Verunreinigungen laufend entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften zu beseitigen und die Baustelle während seiner Tätigkeit und nach Beendigung seiner Arbeiten in sauberem Zustand zu halten. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht fristgerecht nach, so hat der AG das Recht, nach zweimaliger vergeblicher schriftlicher Aufforderung mit Terminsetzung die notwendigen Maßnahmen auf Kosten des AN vornehmen zu lassen und von den Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung einzubehalten. 10. Auftragsdurchführung 10.1. Dem AN obliegt im Rahmen seiner Tätigkeit die Verantwortung für Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hierzu hat er alle erforderlichen Anordnungen und Maßnahmen zu treffen sowie die erforderlichen Einrichtungen zu schaffen, die notwendig sind, Arbeits- und Gesundheitsschutz sicherzustellen. Er hat alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen sowie projektspezifischen Bestimmungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, insbesondere die Baustellenverordnungen sowie einen ggf. vorliegenden SiGe-Plan zu beachten. Der AN sorgt für die gesetzlich geforderte sicherheitstechnische Betreuung seiner Leistungserbringung durch eine Sicherheitsfachkraft und weist diese dem AG unaufgefordert nach. Auf Anforderung des AG übergibt der AN dem AG die Gefährdungsanalyse und legt ihm die für Notfälle geplanten Maßnahmen sowie die baustellenspezifischen Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen dar. Der AN hat die Projektleitung des AG unaufgefordert unverzüglich über jegliche Arbeitsunfälle zu informieren. Ebenso steht der AN dafür ein, dass sämtliche seiner Arbeitnehmer, die auf der vertragsgegenständlichen Baustelle eingesetzt werden, die jeweils erforderliche persönliche Schutzausrüstung, mindestens entsprechend den Vorgaben der Baustellen- bzw. Werksordnung, benutzen bzw. tragen. Für den Fall einer von ihm zu vertretenden Zuwiderhandlung gegen die in dieser Ziffer übernommenen Pflichten, verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe an den AG in Höhe von 200,00 _ pro betroffenen Mitarbeiter bzw. pro Regelverstoß. Dem AN obliegt der Nachweis, dass er die Zuwiderhandlung nicht zu vertreten hat. Die Vertragsstrafe wird auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Von aus der Nichtbeachtung in Ziffer 10.1 genannter Verpflichtungen herrührenden Ansprüchen Dritter hat der AN den AG freizustellen. 10.2. Die Arbeiten des AN sind im Rahmen der festgelegten Bauzeiten - auch evtl. Zwischentermine - termingerecht auszuführen. Eine Behinderung anderer am vertragsgegenständlichen Bauwerk beschäftigter Unternehmer ist nach Möglichkeit zu vermeiden. 10.3. Der AN verpflichtet sich, seine vertraglich vereinbarte sach- und fachgerechte Leistung so durchzuführen, dass Verzögerungen, Behinderungen oder Unterbrechungen nicht eintreten. Er ist gehalten den Beginn und den Fortgang der ihm übertragenen Arbeiten vorausschauend auf mögliche Behinderungen zu prüfen und diesen Umstand dem AG gegebenenfalls unverzüglich schriftlich, bei Gefahr in Verzug zunächst mündlich oder fernmündlich, anzuzeigen. 10.4. Bei einer evtl. Stilllegung der Baustelle hat der AN alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Erhaltung seiner oder der Leistung Dritter wahrzunehmen. Derartige Vorfälle sind dem AG unverzüglich mit detaillierter Begründung schriftlich mitzuteilen. 10.5. Der AN ist verpflichtet, Mängel an seiner Leistung innerhalb einer vom AG gestellten angemessenen Frist auf seine Kosten fach- und sachgerecht zu beseitigen. Der AG ist verpflichtet, diese Aufforderung schriftlich unter Begründung der Beanstandung(en) dem AN mitzuteilen. Falls der AN einer einmaligen Aufforderung termingerecht nicht nachkommt, ist der AG befugt, eine andere Firma auf Kosten des AN mit der Beseitigung der Mängel zu beauftragen und diese Kosten dem AN gegen Kostennachweis von den Abschlagsrechnungen oder der Schlussrechnung bzw. Rückhalt abzuziehen oder die Ausführungsbürgschaft in Anspruch zu nehmen. 10.6. Der AN verpflichtet sich, einen verantwortlichen und ständig anwesenden deutschsprachigen Vertreter für die vertragsgemäße Ausführung seiner Leistung einzusetzen. Soweit ausgefertigt, siehe auch Verhandlungsprotokoll. Im Falle der Nichtausfertigung eines Verhandlungsprotokolls ist der Name des Vertreters und dessen Stellvertreters spätestens eine Kalenderwoche vor Aufnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen dem AG schriftlich mitzuteilen. 10.7. Die personelle Besetzung der vertragsgegenständlichen Baustelle hat der AN mit dem AG spätestens 1 Kalenderwoche vor Beginn der Arbeiten schriftlich festzusetzen, sofern nicht ein Verhandlungsprotokoll zwischen AN und AG ausgefertigt ist. 10.8. Für die vom AN ausgeführten Leistungen trägt der AN die umfassende Verantwortung, insbesondere für die exakte Einhaltung aller einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften. Die Verkehrssicherungspflicht im Rahmen aller Tätigkeiten des AN wird hiermit ausdrücklich auf diesen übertragen. 10.9. Der AN ist für die Unterbringung seines Personals, seiner Geräte, Baustoffe und Bauhilfsstoffe selbst verantwortlich. Dies gilt auch, wenn der AG die Mitbenutzung von Lagerstätten und Räumlichkeiten gestattet. 10.10. Der AN verpflichtet sich, alle seine Leistung betreffenden erforderlichen behördlichen Genehmigungen fristgemäß einzuholen und dem AG im Original vorzulegen. 11. Behinderungen jeglicher Art des AN bei Ausführung seiner Arbeiten auf der vertragsgegenständlichen Baustelle sind dem AG unverzüglich mündlich und unmittelbar anschließend schriftlich unter Angabe des Grundes, des Ortes mit Datum und Uhrzeit zur Prüfung mitzuteilen. 12. Bauleistungsversicherung 12.1. Für das vertragsgegenständliche Bauobjekt wird eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen, in die der AN einbezogen ist. Der AN hat hierfür eine anteilige Prämie von 0,25% seiner Schlussrechnungssumme an den AG zu bezahlen. 12.2. Der AG ist berechtigt, einen Vorschuss in Höhe der voraussichtlichen Prämie vom AN zu fordern bzw. bei den einzelnen Abschlagsrechnungen und der Schlussrechnung einzubehalten. 13. Fristen und Haftung 13.1. Der AG hat verbindliche Zwischen- und Endtermine mit dem Bauherrn vereinbart. Die Termine des AN werden im Auftragsschreiben oder einer gesonderten Vereinbarung festgelegt, soweit vorhanden gilt das Verhandlungsprotokoll. Der AN erklärt hiermit ausdrücklich, über die erforderlichen Geräte und Arbeitskräfte zu verfügen, um die vertraglich vereinbarten Leistungen termingerecht erfüllen zu können. Der AN hat sich alle zur Einhaltung der Zwischen- und Endtermine erforderlichen Unterlagen rechtzeitig zu verschaffen. 13.2. Überschreitet der AN den vereinbarten Fertigstellungstermin schuldhaft, hat er für jeden Kalendertag der Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,2% der Auftragssumme, höchsten jedoch 5% der Auftragssumme zu bezahlen, ohne dass es des Nachweises eines Schadens durch den AG bedarf. Unabhängig hiervon haftet der AN dem AG gegenüber bei Nichteinhaltung vereinbarter Fristen (auch Zwischenfristen) für alle weiteren Schäden, die dem AG hieraus entstanden sind. 14. Aufmaß und Abrechnung 14.1. Sämtliche Abrechnungen sind in prüfbarer Form mit den zur Abrechnung notwendigen Unterlagen mit Angabe des betreffenden Bauvorhabens in mindestens dreifacher Ausfertigung an den AG zu stellen. 14.2. Sofern keine Pauschalpreisvereinbarung getroffen ist, erfolgt die Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß unter Zugrundelegung der vertraglich vereinbarten Einheitspreise und unter Berücksichtigung evtl. gewährter Nachlässe. 15. Zahlungen 15.1. Auf Antrag des AN werden Abschlagszahlungen in Höhe von 90 % der jeweils nachgewiesenen Leistung mittels Vorlage einer prüffähigen Abschlagsrechnung angewiesen. 15.2. Der Schlussrechnung seitens des AN ist spätestens innerhalb von 2 Wochen nach vertraglicher Fertigstellung des vertragsgegenständlichen Objekts dem AG unter Beifügung der gesamten Abrechnungsunterlagen in dreifacher Form einzureichen.Sämtliche erhaltene Abschlagszahlungen unter Berücksichtigung von evtl. Skontierungen oder abgebeten sind aufzuführen. 15.3. Andere Zahlungsvereinbarungen bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 16. Sicherheitsleitung 16.1. Der AG kann vom AN unmittelbar nach Vertragsabschluss eine Vertragserfüllungsbürgschaft eines in Deutschland zugelassenen Kreditinstitutes oder Kreditversicherers in Höhe von 10 % der Auftragssumme zuzüglich MwSt. fordern. Die Vertragserfüllungsbürgschaft richtet sich in ihrem Inhalt nach § 17 Nr. 4 VOB/B. Der AG ist berechtigt, bei Nichterbringung der Vertragserfüllungsbürgschaft den Vertrag mit dem AN außerordentlich zu kündigen. Der AN kann daraus seinerseits keinerlei Rechte auf Schadensersatz herleiten. 16.2. Als Gewährleistungssicherheit behält der AG von der Brutto - Schlussrechnungssumme 5 % ein. Der AN kann diesen Einbehalt durch eine unbefristete Gewährleistungsbürgschaft ablösen, deren Inhalt sich nach§ 17 Nr. 4 VOB/B. 17. Abnahme 17.1. Es findet eine förmliche Abnahme statt. 17.2. Im schriftlichen Abnahmeprotokoll sind Mängel und evtl. Vorbehalte festzuhalten und vom AG und AN mit rechtsverbindlicher Unterschrift zu bestätigen. 17.3. Der AN übernimmt insbesondere die Gewähr, dass seine gesamten Leistungen zum Zeitpunkt der Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben, den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Fehlern behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben und mindern. 17.4. Der AG ist berechtigt, die Abnahme gegenüber dem AN zu verweigern, solange die Gesamtleistung des AN wesentliche Mängel aufweist. 17.5. Hat der AN als Subunternehmer geleistet, so erfolgt die Abnahme frühestens zum Zeitpunkt der Gesamtabnahme des Bauwerks durch den Bauherrn, es sei denn, dass eine solche Abnahme nicht binnen 4 Wochen nach Fertigstellung der Leistung des AN erfolgt ist. 18. Gewährleistung 18.1. Die Gewährleistungszeit beginnt mit der Abnahme und dauert 5 Jahre. Bestehen zu diesem Zeitpunkt allerdings noch die Gewährleistungsansprüche des Bauherrn aus den Leistungen des AN (Subunternehmers), so verlängert sich die Gewährleistungsfrist bis zu diesem Zeitpunkt, höchstens um 12 Monate. 18.2. Der AN ist verpflichtet, alle während der Verjährungsfrist aufgetretenen Mängel, die auf seine vertragswidrige Leistung zurückzuführen sind, auf seine Kosten zu beseitigen. Kommt der AN in einer vom AG gesetzten angemessenen Frist der Mängelbeseitigung nicht nach, so kann der AG die Mängel selbst oder durch einen Dritten auf Kosten des AN beseitigen lassen. 18.3. Entsteht dem AG durch Mängel, die der AN zu vertreten hat, ein Schaden, beispielsweise in Form besonderen technischen oder kaufmännisch notwendigen Aufwands im Zuge der Mängelbeseitigung durch den AN, so ist der AG berechtigt, den AN insoweit auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen. 18.4. Der AN tritt auf Wunsch des AG die Gewährleistungsansprüche ohne weitere Zustimmung direkt an den Bauherrn ab. 19. Arbeitsberichte 19.1. Der AN hat täglich Arbeitsberichte nach dem Muster des AG in mindestens zweifacher Ausfertigung zu erstellen. 19.2. Die täglichen Arbeitsberichte sind lückenlos durchzunummerieren und mit dem jeweiligen Datum zu versehen. 19.3. Mindestinhalt der Arbeitsberichte sind: Ort und Art der Leistung, Anzahl der Arbeitskräfte und evtl. Geräte auf der Baustelle, Witterungsverhältnisse, Materiallieferungen, Besprechungen mit der Bauleitung des AG und besondere Vorkommnisse; Arbeitsunterbrechungen jeglicher Art sind ebenfalls unter Angabe des Grundes anzugeben. 19.4. Die Arbeitsberichte sind wöchentlich mindestens einmal mit Unterschrift des Verantwortlichen des AN der Bauleitung des AG auszuhändigen und von dieser auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und gegenzuzeichnen. 20. Versicherungen 20.1. Der AN erklärt, über eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu verfügen, die gewährleistet, dass Schäden am vertragsgegenständlichen Bauobjekt ausreichend abgedeckt sind. 20.2. Der AN ist verpflichtet dies dem AG spätestens unmittelbar nach Vertragsabschluss nachzuweisen. Zuwiderhandlungen können einen außerordentlichen Kündigungsgrund darstellen. 21. Unbedenklichkeitsbescheinigungen Mit der Angebotsabgabe hat der AN folgende Unterlagen neuesten Datums vorzulegen: Unbedenklichkeitsbescheinigung der AOK, des zuständigen Finanzamtes und der Berufsgenossenschaft. 22. Forderungen des AG Die dem AN aus diesem Auftrag gegen den AG zustehenden Forderungen können ohne Zustimmung des AG nicht an Dritte (z.B. Lieferanten, Banken etc.) abgetreten werden (siehe dazu BGB§ 399). 23. Inkrafttreten des Auftrages 23.1. Mit Annahme des Angebotes des AN durch den AG ist der Auftrag rechtsverbindlich erteilt 23.2. Sämtliche Nachtrags- oder Zusatzaufträge unterliegen den vorliegenden AVAB. 24. Teilunwirksamkeit 24.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder der damit verbundenen Unterlagen oder Teile hiervon ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen hiervon nicht berührt. 25. Gerichtsstand 25.1. Gerichtsstand ist das Amtsgericht Eggenfelden/Landgericht Landshut, sowie diesem nicht gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AG. Es gilt in jedem Falle deutsches Recht.

01 Vorarbeiten

01.__. 1 Fenster Türen und Tore sowie sichtbare Holzbauteile abkleben Abkleben von Bauteilen (wie Fenster, Türen, MiFa Decken, sichtbare Holzbauteile), während der Malerarbeiten vorhalten, nach Ende der Arbeiten restlos entfernen und entsorgen.

01.__. 2 Schutzabdeckung, Boden, Vlies Schutzabdeckung der Bodenbeläge vor Aufbringen der Endbeschichtung, inkl. vorhalten, wieder entfernen und entsorgen, Ränder ausreichend überlappt. Abdeckung: Vlies oder vergleichbar Masse: 200 g/m² Material erfolgt durch den AN

01.__. 3 Spachtelung, Q2, Teilflächen bis 30% Teilspachteln und Schleifen von Wand- und Deckenflächen, als Untergrundvorbereitung für Neubeschichtung, Flächenanteil: bis 30% Qualitätsstufe: Q2 Untergrund: Gipskarton Angebotenes Produkt: .

01.__. 4 Dauerelastische Verfugung mit Acryl Dauerelastische Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff (Überstreichbar) unter Flankenandruck in die Fuge einspritzen. Bei winkeligen Anschlüssen als Dreiecksfuge einspritzen. Ausführung in fertiger Leistung incl. Abklebearbeiten und Untergrundvorbehandlung gemäß Herstellervorschriften. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Angebotenes Produkt: .

01.__. 5 Verfugung Anschluss Betontreppe GK Wand Dauerelastische Anschlussfugen mit PU-Dichtstoff unter Flankenandruck in die Fuge einspritzen. Bei winkeligen Anschlüssen als Dreiecksfuge einspritzen. Ausführung in fertiger Leistung incl. Abklebearbeiten und Untergrundvorbehandlung gemäß Herstellervorschriften. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Fugenbreite: bis ca. 30 mm Angebotenes Produkt: .

02 Malerarbeiten Holzbau

02.__. 1 Grundieranstrich Wandflächen Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Wandflächenflächen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem wässrigen Grundieranstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Farbton: farblos Angebotenes Produkt: .

02.__. 2 GK-Wandflächen 1. Anstrich - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Wandflächen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem ersten Anstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Angebotenes Produkt: .

02.__. 3 GK-Wandflächen streichen (Schlußanstrich) - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Wandflächen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem deckend Schlußanstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Angebotenes Produkt: .

02.__. 4 GK-Wandflächen Grundbeschichtung isolierend - inkl. Material Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Wandflächen entsprechend den Herstellervorschriften mit einer isolierenden Grundbeschichtung zur Verhinderung von Durchblutungen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen (Lignin, Wasser-/Rostflecken u.v.m.) versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Weiß pigmentiert für innen. Ausführung nach vorheriger Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Angebotenes Produkt: .

02.__. 5 Zulagenposition für Hallenseitige Giebelwand Zulage für Anstrich Hallenseitiger Giebelwand Wandhöhe: ca. 10,0m Wandfläche ca. 90m² Der AG organisiert für die Arbeiten an der Giebelwand eine geeignete Hebebühne. Der AN sorgt für das entsprechende Abdecken der Hebebühne während der erforderlichen Arbeiten. Ausführung der Hallenseitigen Malerarbeiten ca. in KW 39

02.__. 6 Grundieranstrich Deckenflächen + GK Randfries Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Deckenflächenflächen + GK Randfries entsprechend den Herstellervorschriften mit einem wässrigen Grundieranstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Farbton: farblos Höhe bis 4,0m Angebotenes Produkt: .

02.__. 7 GK-Deckenflächen + Randfries 1. Anstrich - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Deckenflächenflächen + GK Randfries entsprechend den Herstellervorschriften mit einem ersten Anstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Höhe bis 4,0m Angebotenes Produkt: .

02.__. 8 GK-Deckenflächen + Randfries streichen (Schlußanstrich) - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Deckenflächenflächen + GK Randfries entsprechend den Herstellervorschriften mit einem deckend Schlußanstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Höhe bis 4,0m Angebotenes Produkt: .

02.__. 9 GK-Deckenflächen + Randfries Grundbeschichtung isolierend - inkl. Material Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Deckenflächenflächen + GK Randfries entsprechend den Herstellervorschriften mit einer isolierenden Grundbeschichtung zur Verhinderung von Durchblutungen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen (Lignin, Wasser-/Rostflecken u.v.m.) versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Weiß pigmentiert für innen. Ausführung nach vorheriger Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Höhe bis 4,0m Angebotenes Produkt: .

02.__. 10 Grundieranstrich Fensterlaibungen Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Fensterlaibungen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem wässrigen Grundieranstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Farbton: farblos Laibungsbreite: bis 12cm Angebotenes Produkt: .

02.__. 11 GK-Fensterlaibungen 1. Anstrich - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Fensterlaibungen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem ersten Anstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Laibungsbreite: bis 12cm Angebotenes Produkt: .

02.__. 12 GK-Fensterlaibungen streichen (Schlußanstrich) - inkl. Material Dispersionsfarbe Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Fensterlaibungen entsprechend den Herstellervorschriften mit einem deckend Schlußanstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß Laibungsbreite: bis 12cm Angebotenes Produkt: .

02.__. 13 GK-Fensterlaibungen Grundbeschichtung isolierend - inkl. Material Malerfertig gespachtelte Gipskarton-Fensterlaibungen entsprechend den Herstellervorschriften mit einer isolierenden Grundbeschichtung zur Verhinderung von Durchblutungen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen (Lignin, Wasser-/Rostflecken u.v.m.) versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Gipskarton gespachtelt Q2 Weiß pigmentiert für innen. Ausführung nach vorheriger Absprache mit der örtlichen Bauleitung. Laibungsbreite: bis 12cm Angebotenes Produkt: .

03 Anstrich Betontreppe

03.__. 1 Spachteln Betonflächen Schließen von Rissen und Fugen, bzw. Beispachteln von Übergängen im Bereich der Treppenwangen sowie der Untersicht der Stb. Fertigteiltreppe als Vorbehandlung für Beschichtungen. Untergrund: Stb. Fertigteiltreppe Qualitätsstufe: Q2 Angebotenes Produkt: .

03.__. 2 Betonfächen 1. Anstrich - inkl. Material Betonflächen Treppenwange und Untersicht nach Herstellervorschrift mit einem ersten Anstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Beton Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß bzw. Anthrazitgrau Angebotenes Produkt: .

03.__. 3 Betonfächen streichen (Schlußanstrich)- inkl. Material Betonflächen Treppenwange und Untersicht nach Herstellervorschrift mit einem ersten Anstrich versehen. Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung Untergrund: Beton Typ: Dispersionsfarbe Farbton: weiß bzw. Anthrazitgrau Angebotenes Produkt: .

04 Lackierarbeiten Stahlzargen

04.__. 1 Stahlzargen streichen bis 125 x 2135 cm Werkseitig grundierte Stahlzargen (ohne Türblatt) deckend mit schnell trocknendem Lack streichen, ggf. ist die Grundierung nachzubessern. Bei verwendung eines Alkydharzlackes muss ein alkydharzfreier Zwischenanstrich verwendet werden, dies muss im Preis mitinbegriffen sein. Farbe: RAL 7037 Staubgrau Elementgröße max. 125 x 2135 cm. Ausführung in Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Ebenfalls muss das entnehmen und anschließende wieder einbringen der Dichtungen enthalten sein. Angebotenes Produkt: .

04.__. 2 Stahlzargen streichen bis 201 x 2135 cm. Werkseitig grundierte Stahlzargen (ohne Türblatt) deckend mit schnell trocknendem Lack streichen, ggf. ist die Grundierung nachzubessern. Bei verwendung eines Alkydharzlackes muss ein alkydharzfreier Zwischenanstrich verwendet werden, dies muss im Preis mitinbegriffen sein. Farbe: RAL 7037 Staubgrau Elementgröße max. 201 x 2135 cm. Ausführung in Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Ebenfalls muss das entnehmen und anschließende wieder einbringen der Dichtungen enthalten sein. Angebotenes Produkt: .

04.__. 3 Türblatt Stahl streichen bis 125 x 2135 cm Werkseitig grundierte Türblatt deckend mit schnell trocknendem Lack streichen, ggf. ist die Grundierung nachzubessern. Bei verwendung eines Alkydharzlackes muss ein alkydharzfreier Zwischenanstrich verwendet werden, dies muss im Preis mitinbegriffen sein. Farbe: RAL 7037 Staubgrau Elementgröße max. 125 x 2135 cm. Ausführung in Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Angebotenes Produkt: .

04.__. 4 Türblatt Stahl streichen bis 201 x 2135 cm. Werkseitig grundierte Türblatt deckend mit schnell trocknendem Lack streichen, ggf. ist die Grundierung nachzubessern. Bei verwendung eines Alkydharzlackes muss ein alkydharzfreier Zwischenanstrich verwendet werden, dies muss im Preis mitinbegriffen sein. Farbe: RAL 7037 Staubgrau Elementgröße max. 201 x 2135 cm. Ausführung in Fertige Leistung inklusiv Materiallieferung. Im Preis muss das vorherige abkleben sowie das anschließende entfernen der Klebebänder enthalten sein. Angebotenes Produkt: .

10 Stundenlohnarbeiten

Regie- und Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit Genehmigung der Bauleitung durchgeführt werden. Diese müssen vor ihrer Ausführung in Bezug auf Inhalt, Grund und Auftragssumme mit dem zuständigen Projektleiter abgestimmt und freigegeben werden. Stundennachweise und Regieberichte sind spätestens eine Woche nach der Ausführung vom unserem Bauleiter unterschreiben zu lassen. Eine Verechnung erfolgt nur bei Vorlage der anerkannten Regieberichte. Hier wird ausschließlich die Haas-Vorlage akzeptiert. Soweit möglich erfolgt die Abrechnung generell auf der Basis der vereinbarten Einheitspreise und nicht auf Stundenbasis.

10.__. 2 Stundenlohn Vorarbeiter Stundenlohn für einen gut ausgebildeten Vorarbeiter

10.__. 3 Stundenlohn Facharbeiter Stundenlohn für einen gut ausgebildeten Facharbeiter

10.__. 4 Stundenlohn Hilfsarbeiter Stundenlohn für einen gut eingewiesenen Hilfsarbeiter

10.__. 5 Stundenlohn Auszubildender Stundenlohn für einen Auszubildenden